怎樣寫裝修合同（通用3篇）

怎樣寫裝修合同 篇1

　　甲方：____________________________

　　乙方：____________________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方裝飾工程(以下簡稱工程)委托乙方承擔施工的有關事宜，雙方達成如下協議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點:，見附件《房屋租賃合同》。

　　1.3工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。

　　(1)乙方包工、包料施工(詳見工程報價單項目備注);

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見工程報價單項目備注);

　　(3)乙方包工，甲方包料(詳見工程報價單項目備注);

　　1.4工程總造價人民幣(大寫)：萬元整。工程施工內容及施工費用以本工程報價單為準。工程完工后若需開具正規稅務發票，稅費按實際發生的工程總金額6%計算，加入原工程總造價。

　　1.5工程期限：雙方商定本工程期限共天，開工日期年月日，竣工日期年月日。乙方須按時按質完成施工項目任務，因特殊不可抗力因素而延誤工期，雙方另行商議協調處理。

　　第二條甲方義務

　　2.1開工前天，為乙方施工創造條件。包括：搬清室內雜物，以不影響施工為原則。若甲方對不易搬動的物品、陳設進行必要的保護措施，因而造成的損失由甲方承擔。

　　2.2 提供施工期間乙方所需的現場臨時辦公場所; 2.3 提供施工期間的水源、電源; 2.4負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　2.5負責辦理施工所涉及申請、審批等手續，并負責繳納物業管理處報批所需的一切費用。 2.6施工期間甲方仍需部分使用該場地的，須負責做好施工現場的保衛及消防等工作。 2.7參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收登記手續和其他變更項目事宜。 2.8按時、按質、按量提供施工所需用的自購材料。

　　第三條乙方義務

　　3.1指派公司員工為乙方駐工地監理，負責合同履行。

　　3.2按要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;施工過程中因乙方責任發生的安全事故責任(包括但不限于人生、財產損失)由乙方承擔，與甲方無關。

　　3.4嚴格按照圖紙或說明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

　　3.5嚴格執行有關施工現場管理規定，按甲方小區物業管理處要求進行施工，不得影響鄰居及污染小區居住環境。 3.6保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第四條工程款支付方式

　　4.1本合同簽訂生效后，甲方向乙方支付工程款元整。

　　4.2泥、木工進場甲方支付乙方元整;工程進行至木工工程基本完成時，油漆工進場時，甲方再支付乙方工程款元整;工程竣工驗收柒日前甲方再支付乙方工程款元整。

　　4.3工程竣工驗收后，乙方向甲方送交工程結算資料(含工程報價結算表)，甲方收到結算資料在_7_天內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字。

　　4.4工程質保金雙方約定為總工程款的3 %，即元整，工程質量保證期滿后七日內甲方一次性支付乙方。

　　第五條關于雙方責任的約定

　　5.1甲方因下列原因影響工期，損失由甲方承擔，工期相應順延。

　　A、不能按期供水供電;

　　B、不能保證每天10小時以上工作時間(含加班); C、不能按期提供自購材料、設備; D、不能按期支付工程款;

　　E、因甲方原因至使工程量變更、設計變更及造成材料、人工的浪費; F、逾期驗收;

　　5.2乙方因下列原因導致甲方損失的，由乙方承擔賠償責任：

　　A.不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，相應損失由乙方承擔; B.對竣工驗收后保修期12個月內發現的證實屬于乙方責任的質量問題，乙方免費返修; C.由于乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應給予修復或賠償;

　　D.由于乙方違反物業管理規定所造成罰款或賠償費用，由乙方負責賠償。

　　E.乙方如沒有征得甲方同意而未按圖紙或預算表項目要求施工，甲方有權責令整改和扣除相應的費用。

　　第六條附則

　　6.1本合同一式二份，雙方各執一份。

　　6.2裝飾工程報價單、施工圖經雙方協商，達成一致的其他具體問題協議，作為合同的附件，與合同具有同等效力。

　　6.3本合同經雙方簽字蓋章后生效，合同履行完畢后自動終止。如有不盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決。也可由有關部門調解;協商或調解不成的，可依法向合同履行地的人民法院提起訴訟。

　　甲方(委托方)：____________________________

　　甲方代表：____________________________

　　辦公地點：____________________________電話：____________________________

　　傳真：___________________________乙方(承建單位)：____________________________

　　乙方代表：____________________________辦公地點：____________________________

　　電話：____________________________傳真：____________________________

怎樣寫裝修合同 篇2

　　發包人：_______________(以下簡稱甲方)

　　承包人：_______________(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本裝飾裝修工程施工具體情況，雙方協商達成如下協議。

　　第1條工程概況

　　1.1工程地點：_________________

　　1.2工程內容：房屋間數_____室_____廳;總建筑面積_______平方米。

　　1.3承包范圍：___________________

　　1.4承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式：

　　(1)承包人包工包全部材料;

　　(2)承包人包工包部分材料;

　　1.承包人包工、發包人包料。

　　1.5開工日期：______年_____月_____日

　　1.竣工日期：______年_____月_____日

　　2.總日歷工期(包括法定節假日)：_______日

　　第2條合同價款與支付

　　2.1合同價款

　　1.金額(人民幣大寫)：_____________

　　￥：________________

　　2.2合同價款采用方式

　　1.雙方商定本合同價款采用第____種方式確定。

　　(1)采用固定價格。固定價格加_____%包干風險系數計算。包干風險包括____________________

　　(2)采用可調價格，按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　(3)成本加酬金

　　2.3工程預付款

　　1.合同生效后，發包人向承包人預付工程款____%即人民幣(大寫)_____________，預付款扣回的時間、比例：___________________

　　2.4工程款(進度款)支付

　　(1)工程款支付方式：__________________

　　(2)工程款支付金額和時間：____________

　　1.工程變更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款(進度款)同期調整支付。

　　2.發包人不按合同約定支付工程款(進度款)，雙方未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

　　第3條施工圖紙

　　1.雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供：

　　(1)發包人自行提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份。

　　(2)由承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(費用包含在合同價款內)。

　　第4條發包人工作

　　4.1指派________為發包人駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度、材料進場進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　4.2裝飾裝修工程開工前，負責向物業或者房屋管理機構辦理申報登記，并應當與物業管理單位簽訂裝飾裝修管理服務協議，主動接受監督管理。如確實需要拆改原建筑主體和承重結構或設備管線(水、電、暖氣、煤氣管道)，負責到有關部門辦理審批手續。

　　4.3向承包人提供施工所需的水源、電源，并說明使用注意事項。負責協調與周圍的鄰里關系。

　　4.4負責清除影響施工的障礙物。對房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。

　　4.5開工前應確認施工圖紙或作法說明，并向承包人進行現場交底。

　　4.6負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，如無能力處理也可委托承包人處理，承擔相應的費用。

　　第5條承包人工作

　　5.1指派_______為承包人駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。

　　5.2嚴格按照圖紙或作法說明及質量標準進行施工，做好各項質量檢查記錄。嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　5.3嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　5.4未經發包人同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　5.5工程竣工未移交發包人之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　5.6保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

　　第6條材料供應

　　6.1裝飾裝修工程使用的材料和設備必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。

　　6.2由發包人供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由發包方承擔。

　　6.3凡由承包人采購的材料、設備應按照設計、規范和樣品要求采購工程需要的材料，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由承包人負責。

　　第7條安全生產和防火

　　7.1發包人提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規范。

　　7.2發包人提供確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防規定和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，發包人應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　7.3承包人進行裝飾裝修活動，要嚴格遵守施工安全操作規程，按照規定采取必要的安全防護和消防措施，不得擅自動用明火和進行焊接作業，保證作業人員和周圍住房及財產的安全。

　　7.4由于承包人在裝飾裝修設計和施工過程中違反消防法及有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第8條工程質量及驗收

　　8.1雙方約定本工程質量應達到國家質量評定_______標準(可選擇優良或合格)。

　　8.2優良工程等級增加的經濟支出

　　8.3本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更及國家制定的現行裝飾裝修施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　8.4發承包雙方應及時辦理隱蔽工程和中間的檢查與驗收手續。發包人不按時參加隱蔽工程和中間驗收，承包人可自行驗收，發包人應予承認。

　　8.5工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人自接到驗收通知兩日內應組織驗收，并辦理驗收和移交手續。

　　8.6裝飾裝修工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，應當向發包人提交說明書、保修單和環保說明書。

　　第9條工程變更

　　9.1發包人對工程項目及施工方式如需變更，雙方均應及時辦理變更洽商簽證，方能進行該項目施工并以此為依據相應變更價款及工期。

　　9.2承包人提出合理化建議涉及到變更設計和對原定材料的換用，必須經發包人批準。

　　第10條竣工結算

　　10.1工程竣工合格后，承包人應及時向發包人提出工程竣工結算報告，辦理竣工結算。發包人接到竣工資料后三日內如未有異議，即視為同意。

　　10.2工程結算報告經發包人批準后，雙方簽字，三日內由發包人向承包人結清工程尾款。無正當理由不辦理結算，應承擔違約責任。

　　第11條工程保修

　　11.1驗收合格后，承包人應當出具住宅室內裝飾裝修質量保修書。

　　第12條違約責任

　　12.1由于發包人原因導致延期開工或中途停工，應承擔違約責任。每停工或窩工一天，發包人支付給承包人_______元。發包人不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的_______________支付滯納金。

　　12.2由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天，承包人支付發包人______元違約金。工程質量達不到雙方約定的質量標準，扣除工程總價的______%。

　　12.3承包人應妥善保護發包人提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　12.4未經發包人同意，承包人擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由承包人負責并承擔損失。

　　12.5承包人向發包人推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標的，應依法承擔賠償責任。

　　12.6未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用，造成損失由發包人負責。

　　12.7因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　12.8雙方約定其它違約責任：____________________

　　第13條爭議的解決方式

　　13.1本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)提交大連仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向工程所在地人民法院起訴。

　　第14條不可抗力

　　14.1雙方關于不可抗力的約定：______________

　　第15條保險：___________________________

　　第16條合同生效

　　16.1合同生效日期：_____________________________

　　第17條合同份數

　　17.1本合同正本兩份，具有同等效力，由發包人、承包人分別保存一份。

　　1.雙方約定合同副本份數：_________________________

　　第18條合同備案、鑒證

　　18.1合同備案、鑒證：(現場簽字)_______________

　　甲方(公章)：___________

　　乙方(公章)：___________

　　_______年____月____日

　　_______年____月____日

怎樣寫裝修合同 篇3

　　想知道女方離婚起訴書怎么寫的，可以看一下一下范文，希望對您有幫助!

　　原告：_________________

　　被告：_________________

　　訴訟請求

　　一、判決原告與被告離婚;

　　二、婚生兒子/女兒某某由原告撫養，被告一次性支付撫養費元給原告(/被告每月支付撫養費至兒子/女兒年滿18周歲止);

　　三、夫妻共同財產依法平均分割(__________判歸原告所有);

　　四、被告一次性支付經濟補償金__________元給原告;

　　五、被告一次性支付精神損害賠償金__________元給原告。

　　事實和理由

　　陳述結婚、子女出生的具體時間，寫明訴訟請求的依據，要特別指出該法定離婚情形：_________________被告實施家庭暴力或虐待、遺棄家庭成員。表明夫妻感情確已破裂、并無和好可能。

　　并詳細列明孩子由誰撫養、撫養費承擔、探望方式的理由和依據，財產情況、分割理由及依據。字數根據具體情況酌定，并無限定，但不宜過于繁瑣。

　　此致

　　某某某人民法院

　　起訴人：_________________

　　_____ 年 _____ 月 _____ 日