建設工程用扣件買賣合同（精選12篇）

建設工程用扣件買賣合同 篇1

　　合同編號：_________________

　　簽約地點：_________________

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎上，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，特簽訂以下合同條款。

　　一、合同標的物

　　1、本合同標的物為建設工程用扣件，由甲方向乙方購買。

　　甲方要求符合承建工程的

　　國家規定的扣件的標準。

　　4、乙方向甲方提供之扣件應是國家規定有相應生產資質企業所生產。

　　二、合同期限

　　本合同期限為：_________年______月______日起，至乙方第一次送貨起至貨物供完止。

　　三、供貨及驗收

　　1、甲方向乙方購買之扣件，由乙方送貨至甲方承建的或由甲方指定的地點，乙方送貨所發生的所有費用由乙方自行承擔。

　　2、送貨方式為

　　3、甲方需乙方送貨應于送貨前日通知乙方，乙方應按照具體送貨時間準備貨物，保證按時到貨。貨到時，甲方負責提供放置貨物的場地和運輸貨物所需通暢的道路。

　　4、乙方送貨途中發生鋼管損毀所產生的所有費用由乙方自行承擔，甲方不予承擔。

　　5、乙方將扣件送至合同約定的確地點后，甲方檢驗后收貨，具體步驟如下：

　　貨到后，乙方提供供貨清單，甲方在驗。檢驗人員負責檢驗貨物數量、質量、損耗等方面情況。

　　甲方驗收貨物時乙方應有相關人員在場，驗收合格后，雙方負責驗貨人員在貨物清單上簽字確認相關數據。

　　檢驗合格后甲方正式收貨物，并在貨物清單上簽字確認，乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證，否則甲方不予付款。

　　貨物驗收不合格，甲方向乙方在場人員說明情況后，對相關數據不予確認，并有權要求乙方調換貨物、退貨、補貨，因此造成乙方損失的，由乙方自行負擔。

　　四、貨款支付

　　貨款支付采取以下第

　　1、乙方下______月申請貨款支付。甲方對乙方要求的款項在______日內核準后，在付款申請書上簽字確認，乙方憑此付款申請書要求甲方付款，甲方應于天內付清甲方簽字確認的付款金額。

　　2、其他付款方式：

　　3、貨款的支付采取支票、轉帳等非現金方式進行。

　　4、乙方在收款時應提供相應金額的合法發票。

　　五、雙方權利義務

　　甲方：

　　1、甲方有義務按時、如約向乙方支付貨款，否則甲方違約。

　　2、甲方有權確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。

　　3、甲方有權對乙方所送貨物進行檢驗，并收貨，對檢驗不符的貨物，甲方有權退或要求乙方換貨，由此造成乙方損失的，乙方自行負擔，甲方不承擔任何責任。

　　4、對因扣件質量不符造成甲方工程損失的，甲方有權要求乙方承擔違約責任，并承擔相應損失。

　　乙方：

　　1、乙方有義務向甲方提供符合合同約定質量、數量的扣件。如乙方提供的扣件質量存在暇疵、數量減少等不符約定情況，乙方違約。

　　2、乙方有義務按照甲方通知的時間、地點，按時送達貨物。否則，乙方違約，并應承擔由此造成甲方的損失。

　　3、乙方有權利要求甲方支付已送貨物款項。

　　甲方：____________乙方：____________

建設工程用扣件買賣合同 篇2

　　甲方　　乙方　　甲方將市汽車零配件交易中心展廳屋面防水工程承包給乙方施工。依照（民法典）及相關法律、行政法規、并遵循自愿公正、誠實信用的原則，經甲、乙雙方共同協商，達成以下協議。　　

　　一、工程名稱：　　

　　二、工程地點：　　

　　三、承包施工范圍：屋面防水施工工程（包工包料完成施工工程）。　　

　　四、施工期限：總工期天，必須保證工程質量。（雨雪天氣或不可抗力因素順延）　　

　　五、材質要求：　　

　　1、b高聚物改性瀝青防水卷材，聚酯胎、4厚、－10度、帯箔。　　

　　2、乙方進場材料必須現場切割抽檢材料樣品，經監理甲方抽檢確認。若抽檢不合格，乙方應當及更換。　　

　　3、卷材4厚，達到國標，冷底子油必須符合建筑工工程屋面防水質量標準要求，嚴禁加水調兌稀釋，卷材和冷底子油必須具備質量合格證和質量檢測報告。　　

　　六、施工質量　　

　　1、必須嚴格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。排水排氣管根部等必須用石油瀝青熱油氈灌填縫密實。泛水細部（包括排水、排氣、女兒墻根部等）處理的卷材必須上翻足夠的尺寸，卷材鋪設搭接方法必順水搭接，卷材搭接之間寬度要足夠，嚴密。　　

　　2、屋面防水施工完畢，必須經監理、甲方個月期限觀察無滲透現象發生，質保期年。　　

　　七、面積計算方式和單價　　

　　1、以屋面面積加女兒墻泛水高度作為計算面積、總價 元2，其中人工元2材料元2　　

　　2、工程結款：經監理、甲方驗收合格后付工程款的%，剩余的 %年后無質量問題無息返還。　　

　　八、施工注意事項：　　

　　1、乙方及其工人在施工過程中，要嚴格遵守安全生產施工操作程序，嚴禁高空拋物，嚴禁違章作業，嚴禁在女兒墻壓頂部位上打跳，翻作，走動，若因違反安全生產操作程序，違章作業的相關規定，造成的人身傷害及財產損失，均由乙方自行處理并承擔全部經濟和法律責任。　　

　　2、乙方應服從甲方監理的正常管理，施工期間發生違紀行為，將給予經濟處罰。　　

　　3、乙方在工程施工過程中，對環境或第三人造成損害時，應當承擔損害賠償責任，與甲方無關。　　竣工驗收之前乙方退場時，必須清理現場，否則，甲方有權委托其他單位清理，由此產生的費用由乙方承擔。　　

　　九、合同爭議；　　

　　1、出現本協議規定的不可抗力的事件而給工程本身造成損失，乙方應承擔自身責任范圍內的一切經濟損失。　　

　　2、本合同在履行過程中若發生爭議，由雙方當事人友好協商解決，協商不成的，可向當地人民法院提起訴訟。　　

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效應，本合同經甲，乙雙方簽字蓋章之日起生效　　甲方；乙方　　聯系電話：聯系電話X日期：日期

建設工程用扣件買賣合同 篇3

　　甲方_________（以下簡稱商），和乙方_________（以下簡稱分包商），于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于商已同_________國　　______________大型電氣項目管理局（以下簡稱業主），就在_________國的__________號工程項目的設計，運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價，鑒于商已接受分包商的報價，依據分包商________年____月____日，_______號文件及其所附的報價表（注），現雙方達成協議如下：　　

　　一、下列文件應是本分包協議的一個組成部分　　

　　1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款（________年第一版）。　　

　　2.合同的特殊條款。　　

　　3._________工程項目的技術規范。　　

　　4.工作范圍和技術要求。　　

　　5.土建和安裝工程分包合同的報價表。　　

　　二、定義　　

　　1.“商”：系指甲方_____________________________________________。　　

　　2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉包給別的任何專業公司或機構。　　

　　3.“商的工程師”：系指由商指派的監督分包商工作的人員。　　

　　4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規定而要執行的工作。　　

　　三、工作范圍　　本工程包括在_________國境內，根據業主的技術規定，建設_________工程項目，如圖所示。　　

　　1.提供所有工程的監督人員，熟練和非熟練工人，提供運輸、測繪工具及設備，挖掘及鉆孔機械，吊車，以用于塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導線掛垂和拉直等工作。　　

　　2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。　　

　　3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛生設備、交通費用和社會保險。　　

　　4.運送由商提供的材料：商在BB庫房中的塔架、導線、絕緣材料、五金構件、接地材料，包括從商在BB的庫房到施工現場的運輸，并負責卸車和保管。　　

　　5.分包商應按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應測量檢驗，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術規范的要求，并在取得商批準后，應對測繪圖作相應的更改或修正。　　

　　四、符合技術規范要求　　熟悉業主技術規范的分包商，應按照業主的要求，并承擔屬于分包工程范圍內的與分包商有關的全部責任。　　

　　五、勞動力　　分包商應：　　

　　1.自始至終提供足夠數量的工人，以滿足商工程師在工程進度方面的要求。　　

　　2.在工作時間、節假日方面，應遵守當地法律、規定和風俗習慣。　　

　　3.支付工資并服從當地關于對工人報酬的一切規定。　　

　　4.為其雇員提供住宿及膳食。　　

　　5.向商和_________國主管部門提供他們所需的有關其雇員的一切情況。　　

　　6.對與本分包工程有關的各種性質的索賠或風險，自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。　　

　　六、法定責任　　分包商應對下列事項承擔責任：　　

　　1.遵守_________國關于所得稅的規定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅，分包商也應對此完全負責。　　

　　2.根據_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。　　

　　3.分包商應服從所有適用于本分包工程范圍內的_________國的法律、地方法及規定。　　

　　七、與業主談判　　除商的工程師授權外，分包商任何時候均不能與業主接觸或談判。　　

　　八、維修保證期　　分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內擔保所有工程，不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質量差而發生事故。　　

　　九、意外事故或損失的責任　　在工程移交之前，分包商應保障商不承擔各種人身傷亡或財產（非工程部分的財產）損失的責任，并保障商不承擔屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責任。　　

　　十、保險　　

　　1.工程保險：商應按合同一般條款的規定，自費對永久和臨時性工程、施工機械及設備進行保險，這應包括分包工程在內　　

　　2.第三方保險：包括分包商在內的第三方保險，將由商承擔，而分包商不付任何費用。　　

　　3.工人補償：分包商應自費負責其工人的保險，包括與分包工程有關的各種性質的索賠。　　

　　4.對以商名義的保險單中的索賠補償的確定，分包商應在3天內備齊各種有效的證單。　　不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用，分包商應對此承擔責任。所有扣減款額應記在分包商的帳上。　　對屬于分包商自己的，或租借商的或租給商的全部機動車輛運輸設備和工具，如未計入商的保險單，分包商應自費保險。　　十

　　一、運輸　　分包商應提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。十

　　二、工具及設備　　該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應自費提供。　　分包商應遵守_________國有關各種工具、設備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關規定，并支付由此產生的全部費用。一俟該分包工程竣工，分包商就應負責把上述全部設備和工具撤出_________國。　　十

　　三、商材料的交付　　商應負責交付材料，包括塔架、塔架附件、導線、絕緣裝置、絕緣體及導線配件、接地棒及接地線等。分包商應在BB商的倉庫提取材料，將材料裝車，運送到施工現場并卸車，費用自行承擔，按雙方同意的工程進度計劃，對分包商各項工作所需要的材料，至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，商應準許分包商一個相應的延長期　　十

　　四、材料的有效利用　　分包商應注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等，在_________國市場可能會出現供應短缺的情況時，分包商應自費安排從其他國家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進行。　　十

　　五、分包工程量　　在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數，變化范圍在177;_________％之內，則單價不作任何變化。　　如果變化值超過177;_________％，應按合同一般條款中第_________條規定處理。十

　　六、分包商的宿舍區　　商應取得由業主寫給市政府有關部門的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區的場地。函件所花費用和有關宿舍區的一切費用均由分包商承擔。　　十

　　七、商的監督　　商將指定一位或幾位工程師監督該項分包工程，分包商的人員應對其承擔義務。　　十

　　八、許可證和執照　　商應幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設備進口許可證，以及生活用房和物資進口許可證，要獲取由業主寫給_________國有關當局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產生的一切開支均應由分包商承擔。　　十

　　九、竣工及懲罰　　根據雙方同意的交付材料（不包括由分包商提供的材料）日程表，只要分包商能及時得到材料，分包商就應按下列規定日期完成各分項工程的施工。　　（各分項工程的竣工日期略）　　如果由于分包商的錯誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向商支付拖延分項工程的分包合同價的_________％，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________％。　　二

　　十、分包商的過錯　　如果商認為分包商未能認真或迅速地進行施工，或沒有準確地按合同施工，或忽視商工程師所發布的與工程有關的各種合理的書面指示，或違反合同規定，商可以向分包商發出書面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內，未能執行通知的要求，在此情況下，商將有權雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害商其他正常權利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，商可隨時自由使用分包商的一切設備（已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，商可隨時自由使用分包商的一切設備（已在工地與工程有關的），并對設備正常磨損不承擔任何責任，亦不考慮分包商對這些設備所擁有的任何權利。此外，對按分包合同規定應屬分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，商有權保留并要求不付，或根據已完工程的具體情況而定　　按前所述，完成這項工程或實施其中的一部分，費用如超過應屬分包商的余款，那么分包商應承擔這部分超過的款項　　二十

　　一、進度報告　　分包商應按商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。　　二十

　　二、廠商證明書和試驗報告　　分包商應呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告，并取得商對此批準。混凝土試塊的報告單應同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應符合有關標準規范的要求。　　二十

　　三、支付條款　　商應按如下規定向分包商付款　　

　　1.預付款，其金額為分包合同價總額的_________％，自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預付款保函之日起15天內，付給分包商；保函有效期為_________個月。　　

　　2.每月完成的并經業主驗收的工程占分包合同價的_________％。　　

　　3.分段工程占分包合同價的_________％；憑暫時驗收證書。　　

　　4.分段工程占分包價的_________％；憑最終驗收證書。　　按合同規定，只有工程經業主在四周內驗收后，上述1、2及4條規定的付款，自收到分包商發票之日起五周內，才能付給分包商　　應付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國的當地貨幣：_________％；美元：_________％；　　用當地貨幣支付的部分在_________國付款，用美元支付的部分，通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號，匯費應由商負擔。　　預付款將用美元支付，預付款中超過_________％的美元數額應從前三次的進度付款中按比例扣除。　　二十

　　四、驗收工程　　所有工程都應符合業主的要求，如相應的規范和在現場協商中作出的決定，總的原則應該是商工程師對工程質量所作的決定是最終的，但一旦發生爭議，則業主代表的決定應為主導意見。　　二十

　　五、稅捐　　分包商應對所有與該分包工程有關的稅捐的付款承擔責任，包括但不限于所得稅稅款。二十

　　六、履約保函　　在分包合同簽訂后15天內，分包商應根據所附的保函格式，提交一份_________銀行開具的無條件履約保函，額度相當于分包合同價的_________％，有效期為_________個月，自本分包合同簽訂之日起。　　二十

　　七、第_________號法律（_________國對承包工程的特定法律）　　商受_________國_________號法律保護，并享有第______條，______條款所規定的免稅權，這些免稅權也適用于分包商。　　二十

　　八、爭議的解決　　_________________________________________________________________。二十

　　九、文件和圖紙　　在收到最終付款之時，或在此之前，分包商應向商退還所有商向其提供的文件、圖紙和技術規范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協議目的以外的其他任何目的；同時分包商亦不能泄露或使用由商或業主所提供的文件中的任何資料。涉及本協議目的的除外

建設工程用扣件買賣合同 篇4

　　甲方:中國小商品城常州分場　　乙方:____X公司　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,為明確雙方施工過程中的權利,義務和責任,雙方本著實事求是的原則結合本工程的具體情況,經協商達成如下合同條款.　　

　　第一條 工程概況　　

　　1.1 工程名稱: 中國小商品城常州分場　　

　　1.2 工程地點:局前街　　

　　1.3 建筑面積:43000㎡　　

　　1.4 承包范圍:地上一,二,三,四層,空調系統及末端設備安裝調試(主機房設備除外).　　

　　1.5 承包方式:包工,包料,包工期.　　

　　1.6 本工程總造價:根據甲方認可設計通風工程圖,暫定價X元(陸佰萬元整).　　

　　1.7 開工日期: 批準日期以開工報告為準.　　

　　1.8 本工程工期:為____日歷天(指隱蔽工程),涉及裝璜工程部分雙方另行協商工期.　　

　　1.9 質量等級:合格　　

　　第二條 合同文件使用的語言文字和適用法律　　

　　2.1 合同使用語言文字:漢語　　

　　2.2 適用法律,法規:中華人民共和國和____法律,法規　　

　　2.3 適用標準,規范:gb50243-97及有關規程　　

　　第三條 圖紙　　

　　3.1 圖紙提供日期:________年____月____日　　

　　3.2 圖紙提供套數: 套　　

　　第四條 甲方駐工地代表人員:　　

　　第五條 乙方駐工地代表人員:　　

　　第六條 甲方責任　　

　　6.1 配合乙方辦妥施工各種證件和手續.　　

　　6.2 在開工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保證施工期間的正常使用.　　

　　6.3 做好各個施工單位組織協調工作.　　

　　6.4 清除施工現場各類障礙物,解決乙方施工用房,包括材料堆放中轉場地臨時設施用房.　　

　　6.5 駐派工地現場代表人全權負責施工工程各項審批(隱蔽工程驗收,簽證,工程量的核定工作,具備有效法律憑證).　　

　　第七條 乙方責任　　

　　7.1 向甲方,監理提供月工程進度計劃表.　　

　　7.2 施工現場做到文明施工,符合____工程管理條例,做好各項安全措施,若造成人員傷亡事故,責任自負.　　

　　7.3 所用的施工機械設備必須符合____環保要求.　　

　　7.4 積極配合各個施工單位組織協調工作.　　

　　7.5 嚴格執行有關施工規范,施工標準,嚴格控制施工質量,如不按各項施工規范造成經濟損失自負.　　

　　第八條 進度計劃　　

　　8.1 乙方接到審批簽證的施工圖且于設計交底后15天內向甲方提供施工組織設計和施工進度表.　　

　　8.2 甲方接到乙方施工組織設計和施工進度計劃表后5天內予以書面回復(批準或要求乙方修改)逾期不復的,乙方可認為甲方已批準.　　

　　8.3 乙方在接到甲方要求修改施工組織設計或計劃進度表的當天,應給甲方相關內容的明確答復,逾期不復的,甲方或認為乙方已同意修改.　　

　　第九條 暫停施工　　

　　9.1 若乙方在施工過程中違反本合同,或發生質量事故,安全事故,甲方可發書面停工通知單,并在2天內提出處理意見.　　

　　9.2 若乙方在施工過程中由于甲方原因造成停工,誤工等,由甲方承擔經濟損失,相應順延工期,停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用.　　

　　第十條 工期延誤是指:　　

　　10.1 工程量變化和設計變更.　　

　　10.2 非乙方原因造成的停電,停水,一周累計超過8小時.　　

　　10.3 不可抗力自然災害.　　

　　10.4 甲方確認的其它因素.　　

　　第十一條 檢查和返工　　1

　　1.1 乙方應認真按照施工規范,標準和設計要求施工,隨時接受甲方代表檢查,不合格現責令返工,修改,費用自負.　　1

　　1.2 因甲方不正確指令或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔,并相應順延工期.　　1

　　1.3 由于

　　第三方原因造成的工程質量問題或事故,乙方應及時采取補救措施,由

　　第三方賠償經濟損失,甲方負責辦理簽證結算給乙方

建設工程用扣件買賣合同 篇5

　　建設工程租賃協議書

　　承租人：

　　出租人：

　　甲方因工程建設需要，根據相關法律之規定，雙方就租賃乙方下列物資設備，簽訂本合同。

　　第一條租賃物的名稱、規格、數量、單價

　　注：空格如不夠用，可另列租賃物清單

　　第二條租賃期限

　　2.1計劃租賃期限：自________年____月____日至________年____月____日止，租賃期限屆滿工程尚未完工，租賃期限最長續展至時止。

　　第三條租賃物的交付及退還

　　3.1乙方應按合同約定將租賃物運送至租賃物交付地點，裝卸及運輸費用由乙方承擔。甲方應對租賃物的數量、型號、規格、質量及設備經安裝、調試完畢具備使用性能等情況進行驗收，辦理驗收手續，并以此作為開始計算租金的依據，租賃物交付地點。

　　3.2退還租賃物時，甲方應提前3____日通知乙方停用日期。乙方接到通知后，應在通知確定的停止使用之日起___來甲方施工現場辦理退還驗收手續。乙方逾期未辦理，則以甲方通知中確認的停用日期為準終止計算租金。退還的租賃物由乙方自行負責從甲方工地現場運走，退還租賃物裝卸及運費承擔租賃物退還地點。

　　第四條租賃物質量要求

　　4.1乙方應當保證租賃物資具備施工要求的使用功能，符合相應的國家標準或行業標準，不存在安全隱患。

　　4.2從外觀上可以發現的缺損或其他質量問題，甲方應于租賃物交付時向乙方提出，并在接收清單或出庫單中載明，當該質量問題影響使用功能或存在安全隱患的，甲方有權拒收。

　　4.3甲方在使用過程中發現租賃物存在質量問題，應當通知乙方，乙方有義務調換成符合合同約定的租賃物。

　　4.4根據本合同所涉及租賃物已經使用年限和具體保養情況，甲乙雙方一致認定本租賃物的成新率為%。

　　第五條租賃物的維修、保養和丟失賠償

　　5.1租賃物是施工機械的，租賃期間的維修保養由乙方負責。使用過程中，機械出現故障或存在安全隱患的，乙方應當及時維修或更換成符合約定的機械，小故障不得超過8小時，大故障不得超過24小時。

　　5.2租賃物為鋼化料具的，租賃期間的維修保養由甲方負責。租賃物資退還時，如有損壞、保養不善等，甲方負責維修或向乙方支付維修費用。

　　5.3租賃物丟失的，在雙方辦理租賃物退還手續時一并折價賠償，賠償價格由雙方協商確定。賠償費用納入乙方應收租金總額，自該部分租賃物折價之日起，不再計算租金。

　　雙方約定維修單價為：。

　　雙方約定的賠償辦法為：。

　　第六條租金的結算和支付

　　6.1鋼化料具類租金計取期間：甲方接收租賃物之日起至歸還之日止，最長租賃期限不得超過該項目竣工之日。機械設備類租金記取期間：調試安裝驗收合格之日起，至甲方通知乙方機械設備停用之日止。

　　6.2租賃期間，每月結算一次租金，租金結算單由甲方授權的兩人共同簽字并經乙方授權的人員簽字確認后方可作為支付當期租金的依據。

　　6.3租賃期滿，甲方應當歸還租賃物，并通知乙方進行結算。結算后的租金、維修費、賠償金和違約金按約定支付。

　　6.4租金支付：

　　月租金支付：甲方向監理、建設方提交當月已完工程量報告并經審定，建設單位將該項工程款撥付甲方后，甲方____日內按當月租金額的%向乙方支付。

　　期末租金支付：甲方承建的工程竣工結算經發包方審核、審計完畢，建設方向甲方支付工程結算尾款后____日內一次性支付剩余租金。

　　乙方每次申請付款前，應按雙方確認的當期結算金額，向甲方提供足額稅務發票及銀行賬戶。乙方未提供合法有效的發票的，甲方有權拒付該批次款項。

　　第七條租金減免和優惠

　　因不可抗力的自燃災害致使施工現場停工，租賃物停止使用，乙方不計收租金。施工期間遇到春節及夏收、秋播忙季時，乙方給甲方減免租金，具體約定如下：。

　　第八條違約責任、合同的解除

　　8.1甲方未能按時交納租金，應當就欠付租金部分按照每日萬分之二的標準向乙方支付違約金。

　　8.2乙方未按約定或甲方要求的時間、數量和質量向甲方及時提供租賃物，或者租賃物出現故障、安全隱患無法正常使用，乙方未能及時維修或更換的，每日按照該部分租賃物或設備日租金的四倍向甲方承擔違約責任，直至乙方提供符合約定要求的租賃物為止。逾期超過____日或嚴重影響甲方施工的，甲方有權單方面解除合同，并可從其他出租方租賃相應物資，由乙方承擔因此而給甲方造成的損失。

　　8.3乙方提供的租賃物存在質量問題，或者有重大安全隱患未提前申明給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。

　　8.4甲方通知乙方收回租賃物，乙方無正當理由不接受租賃物的，甲方可代為保管租賃物，并有權要求乙方按照當時市場租賃價格的兩倍承擔保管費用，租賃物在此期間滅失、損壞等風險由乙方擔。

　　8.5租賃物是施工機械的，乙方配備的操作工不具備相應資質，或者不聽取甲方工作安排和指揮，視為乙方提供的租賃物不具備使用功能，乙方應及時更換操作工，并按照本條第4款的約定內容承擔違約責任。

　　8.6因租賃物權屬不清而致使不能正常使用，影響到甲方正常施工的，甲方有權不予支付租金，并有權要求乙方承擔因此而給甲方造成的經濟損失

建設工程用扣件買賣合同 篇6

　　借 款 方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：____________________

　　地 址：____________________

　　郵碼：____________________

　　電話：____________________

　　貸 款 方：____________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：____________________

　　地 址：____________________

　　郵碼：____________________

　　電話：____________________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途：____________________

　　第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ （大寫）元。預計用款為一年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；

　　第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限：借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：____________（蓋章） 

　　貸款方：____________（蓋章）

　　代表人：____________ 

　　代表人：____________

　　____年____月____日 

　　____年____月____日

建設工程用扣件買賣合同 篇7

　　委托人：________________

　　甲方代表：________________

　　經雙方協商一致，簽訂本協議。

　　一、工程概況

　　委托人委托甲方代表監理的(以下簡稱“本工程”)，概況如下：________________

　　工程名稱：________________

　　工程地點：________________

　　工程時間：________________暫定為20__年3月25日至20__年8月25日(共153天)

　　二、協議實施細則

　　1、委托人的權利

　　(1)委托人有對工程規模、設計標準、規劃設計和設計使用功能要求的認定權，以及對工程設計變更的審批權。

　　(2)甲方代表因私自請假或他人替換須事先征得委托人的同意。

　　(3)委托人有權要求甲方代表提交監理工作日志及監理業務范圍內的專項報告。

　　(4)當委托人發現甲方代表不按協議履行職責，或對工程造成損失，委托人有權終止協議并要求甲方代表承擔相應的賠償責任或連帶賠償責任。

　　2、委托人的義務

　　(1)委托人應當在雙方約定時間內免費向甲方代表提供與工程有

　　關的工作資料。

　　(2)委托人應當在約定的時間就甲方代表書面提交并要求作出決定的一切事宜作出書面決定。

　　(3)委托人應免費向甲方代表提供必要的辦公用房和其他辦公設施。

　　3、甲方代表的權利

　　(1)工程建設的相關事項(包括規劃設計、項目實施、使用功能、項目變更等)向委托人的建議權。

　　(2)事先征得委托人同意對工程設計中的技術問題，按照安全和優化的原則，向委托人提出建議，發現工程設計不符合國家頒布的工程質量或設計約定的質量標準時，有權書面報告委托人并要求設計人更正。

　　(3)審批工程實施的組織設計和技術方案，按照保質量、保工期、保安全和降低成本的原則，向施工單位提出建議，并向委托人提出書面報告。

　　(4)對于不符合設計要求和協議約定及國家質量標準的構配件、設備，有權通知施工單位停止使用;對于不符合規范和質量標準的工序，分項工程和不安全施工作業，有權通知停工整改、返工。

　　(5)工程實施進度的檢查、監督權，以及工程實際完成日期提前或超過工程實施協議規定的完成期限的簽認權。

　　4、甲方代表的義務

　　(1)保證簽訂協議時起至履行完畢本協議項下全部義務時止，

　　始終具備符合國家法律法規、部門規章規定的執行本協議所必需的資質。

　　(2)嚴格執行國家法律法規，按章辦事，自覺維護委托人的利益。

　　(3)每天按時到委托人處打考勤，接受委托人的檢查、監督，嚴格履行服務承諾，做到誠實守信。

　　(4)使用委托人提供的設施和物品屬于委托人的財產，在監理工作完成或中止時，應按協議約定的時間和方式移交給委托人。

　　(5)在協議期內或協議終止后，未經委托人同意，不得泄露與本工程、本協議業務相關的保密資料。

　　5、甲方代表在責任期內，應當履行約定的義務，假如因甲方代表過失而造成了委托人的經濟損失，應當向委托人賠償;觸及法律的，還應當承擔相應的法律責任。

　　6、甲方代表不得接受監理工程項目施工方的任何報酬或者經濟利益，果斷杜絕商業賄賂行為。

　　7、在委托協議簽訂后，實際情況發生變化，使得甲方代表不能全部或部分執行監理業務時，甲方代表應當書面通知委托人。因不可抗力導致委托監理協議不能全部或部分履行，甲方代表不承擔責任。

　　8、甲方代表向委托人辦理完驗收或工程移交手續，施工單位和委托人已簽訂工程保修責任書，甲方代表收到監理報酬尾款，本協議即終止。

　　9、當事人一方要求變更或解除協議時，應事先通知對方，因解

　　除協議使一方遭受損失的，除依法可以免除責任外，應由責任方負責賠償，變更或解除協議的通知必須采取書面形式，協議未達成之前，原協議仍然有效。

　　三、工作薪酬

　　1、委托人以實際工作時間支付甲方代表100元/天，該工程竣工，驗收合格后，委托人應全額支付工資。委托人不可隨意克扣或者無故拖欠甲方代表工資。

　　2、甲方代表在本合同履行期間病休或事假，甲方按請假天數扣除工資，且委托人不承擔任何醫療費用及其它經濟費用。

　　3、甲方代表應加強自身安全防范意識，否則發生傷、亡等事故由甲方代表自行承擔一切經濟和法律責任。

　　4、甲方代表患有職業病或其它疾病，而不能勝任本工作崗位的，應自行解除勞務合同，甲方代表不可隱瞞，否則因甲方代表帶病作業而發生傷亡事故，所引發的一切經濟及法律責任，由其自負，委托人不負任何醫療、保險、工傷及其它一切經濟補償。

　　四、甲方代表向委托人承諾，按照本協議的規定，承擔監理工作。

　　五、本協議自雙方簽字蓋章后生效。本協議一式肆份，委托方叁份，甲方代表壹份，具有同等法律效力。

　　委托人：________________(蓋章)甲方代表：________________(簽章)法人代表：________________(簽字)身份證號：________________

建設工程用扣件買賣合同 篇8

　　設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞：建設工程，防控，措施，風險，合同

　　建設工程民法典律風險防控措施本文簡介：摘要：在建設工程的合同中，明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

　　雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。

　　近幾年來，伴隨著建筑行業的快速發展，卻涌現出很多法律糾紛案件。

　　究其原因，主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

　　針對建設工程合理法

　　建設工程民法典律風險防控措施本文內容：

　　摘要：在建設工程的合同中，明確規定著建設方與施工方的權利和義務。

　　雙方可以通過這種受法律保護的方式，對各自的責任與義務進行細化，為施工過程和雙方利益提供法律保障。

　　近幾年來，伴隨著建筑行業的快速發展，卻涌現出很多法律糾紛案件。

　　究其原因，主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。

　　針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析，力求找到防范這類風險的有效策略，為建筑行業的整體發展提供支持。

　　關鍵詞：建設工程合同;法律風險防控

　　近些年來，雖然我國的建筑行業法規體系建設已經取得了一定的成績，但伴隨著建設項目的日益增多，無論是建設企業和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。

　　且風險一旦發生，責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任，甚至將企業推入到生存危機當中。

　　因此，建筑施工單位必須提高自身的法律風險防范能力，實現企業的長期健康、穩定發展。

　　1建設工程合同的法律風險種類

　　11采購合同

　　在建筑施工的過程中，會涉及到多種物資的采購，同時產生多種物資采購合同。

　　在這些物資采購合同中，就存在很多不合理、不明確、不公平之處，給其它后續工作帶來諸多風險隱患。

　　例如在機械設備采購合同中，只標明了采購價格和生產廠家，卻缺少設備名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些合同缺少當事人簽名，或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。

　　對方一旦出現違約行為，無法通過這種信息不全的采購合理進行追責，給違約方逃避責任提供了可乘之機。

　　12分包合同

　　現階段，很多施工單位會將部分施工環節進行分包，分包的內容、形式有多種多樣，承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。

　　在這種情況下，雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。

　　但實際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力，所謂的分包合同只是形同虛設而已，還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同，造成很多不合法的轉包和分包現象。

　　例如由于分包單位根本不具備施工資質，只能將承包項目進行再次轉包，最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。

　　13擔保合同

　　施工單位在進行風險擔保時，往往會涉及到很大的金額。

　　一旦擔保業務出現問題，就會對企業的經濟效益造成極大的沖擊和影響。

　　具體的說，擔保合同風險主要包括：合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。

　　14勞動合同

　　勞動合同風險主要是來自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。

　　具體風險包括：短期雇傭不簽訂勞動合同，或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款，個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合，導致勞動合同不具任何法律效力。

　　2工程合同的階段性風險

　　21合同簽訂階段

　　施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括：首先，在招標環節中，對相關單位的經營資質營審核不細致、不到位。

　　其次，在合同條款中，對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確，也缺乏合理性;還有，合同內容與國家的法律法規相違背，沒有體現出公平性與公正性，合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。

　　22合同履行階段

　　合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。

　　因此，這一環節對于建設工程來說非常重要。

　　但是，在雙方履行約定的過程中，卻存在著很多的風險隱患。

　　具體表現為以下幾個方面：首先，業主在履行合同的過程中存在某種違約行為，但施工單位卻沒有及時發現，或沒有及時做出反應，最后導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次，施工單位在履行合同的過程中，不能對執行過程進行有效管控，導致施工合同執行不到位或不充分，對各類合同文件管理的效果也不夠好，嚴重影響著合同的執行效果。

　　23合同終止階段

　　之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患，是因為一些施工單位忽視了合同中止后的風險防范措施，往往都是片面地認為合同的風險僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段，覺得合同終止階段不會對自身造成什么負面影響和傷害。

　　其實，這種想法是錯誤的。

　　如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密，就容易導致合同中的保密信息外泄，或被不些不法分子所利用，給企業帶來極大的風險隱患。

　　3建設工程民法典律風險的防范措施

　　31完善相關管理制度

　　要想實現建設工程合同的有效管理，首先要建立起完善的合同管理制度。

　　對施工中的具體情況進行全面、細致的審查，并結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測，從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正，或通過雙方和協商進行修訂。

　　在合同起草階段，雙方要對條款內容進行積極的補充與完善，這對于施工合同的最終確定、審批與會簽等環節來說都是非常重要的。

　　企業要想很好規避合同風險，就要提高施工單位的準入標準，嚴格把控相關審核流程，最大限度的提高合同的法律效力，使自身利益在法律的框架內得到有效保護。

　　32強化責任意識與法律意識

　　為了避免合同履行過程中出現不可控的風險，想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識，使雙方能夠充分地了解和學習與建筑行業相關的法規法律和制度政策，確保工程合同的各項內容與相關法律規定的高度契合。

　　企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識，保證建筑工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。

　　只有這樣，才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛，保證施工過程的順利推進，提高了建設工程合同的踐行力與約束力。

　　33對履行合同的過程加強監管

　　強有力的過程監管能夠保證合同的有效執行，確保各項條款的有效落實。

　　施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門，對施工過程進行監管，確保每一個環節都符合質量要求。

　　針對合同中的主要條款，相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細致、及時到位的檢查。

　　只有這樣，才能有效保障合同條款的落實情況。

　　與此同時，施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法，對于在防范法律風險工作中具有突出貢獻者，要給予相應的獎勵，對于給企業帶來風險或造成損失的人員，要視情況給予一定的處罰，最大限度地避免由于法律風險對企業以及工程項目所造成的影響。

　　34提高管理人員的業務水平

　　對于建筑工程的承建雙方企業來說，合同管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。

　　因此，必須加強合同管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神，進而提升他們的綜合素質水平。

　　企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓，規定合同管理人員必須持有從業資格證才能上崗，也可以結合培訓內容進行業務考核，確保培訓的實際成效。

　　只有這樣，才能使合同管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。

　　4結束語

　　在建筑行業中，不論是建設單位還是施工單位，民法典律風險都會或多或少的存在，企業應將其視為推動自身快速成長的動力。

　　在日常經營和施工管理的過程中，不斷完善自身的管理體系，做好工作人員培訓工作，從而對法律風險進行有效控制與防范，使企業能夠在可控的風險范圍內實現健康發展，強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。

建設工程用扣件買賣合同 篇9

　　上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司，住所地__________

　　法定代表人：__________，職務經理。

　　被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。

　　上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現依法提起上訴。

　　上訴請求：

　　請求依法撤銷原判，發回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。

　　事實與理由：

　　原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。

　　首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。

　　內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為，內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的任何利害關系。

　　上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關，原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。

　　上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。

　　其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。

　　原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。

　　總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。

　　此致

　　_______中級人民法院

　　上訴人：_______燃氣有限公司

　　_____年_____月_____日

建設工程用扣件買賣合同 篇10

　　甲方：　　乙方：　　根據《民法典》的規定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經協商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方開發的 土方分項工程由乙方承包施工。

　　二、承包范圍：

　　1、新建房屋的基坑土方工程和老建筑物遺留的基礎磚、石、砼的挖掘，破碎、裝卸、運輸和清理棄至場外。

　　2、施工所需的機械、工具、能耗、維修等均由乙方承擔。

　　三、承包價格：

　　1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米 元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米 元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。

　　2、施工時遇到體積大于0.6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米 元。

　　3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米 元，含破碎物清理外運。

　　四、工程量、計量方式：　　原始地面標高每棟房屋測6-8個點的平均數，由甲、乙雙方共同測量并做好記錄。(監理單位進場后可同時參加)，參加人員簽字后土方開挖，待基坑挖好后，基底標高再測量記錄，經參加人員簽字生效，(砼破碎工程也同樣記錄、簽字生效)。記錄表格采用土方測量記錄單(甲方提供)。

　　五、施工質量和進度：　　乙方在施工進度中應根據甲方和監理人員指定的時間、施工范圍和施工圖要求進行施工，工作完成后應 甲方和監理對質量認可后雙方測量簽單。

　　六、安全、文明施工：

　　1、乙方應定期對所屬員工進行安全生產和文明施工教育，并做好安全工作措施，現場管理人員和操作人員必須有上崗證，因安全事故而引起的一切損失由乙方承擔。

　　2、施工過程中，遇到通信光纜，電纜和文物等重要跡象應立即停止施工，報告現場管理人員或甲方領導，待事情處理后再施工。

　　七、付款方式：

　　1、考慮到施工周期(各棟房屋不一定同時開工)，定于每月的 號結算一次，結算根據施工時每棟房子已經簽字的記錄單，按完成量的70﹪付款，余款待小區改期工程全部完工1個月后的3個月工作日內結清。

　　2、付款時憑稅票并經相關人員簽字注明已完成付款的房屋樓號。

　　八、其它事項：

　　1、如甲方需工程進度加快而乙方無法跟進施工時，甲方可另行施工單位進場施工。

　　2、由于甲方付款不到位，乙方可順延工期。

　　九、本合同經雙方商定，不得違約，如一方違約，則守約方有權解除合同。 如在合同履行過程中發生爭議，應協商解決。如協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、本合同一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程用扣件買賣合同 篇11

　　甲方：____________有限公司

　　乙方：____________

　　丙方：____________

　　甲乙雙方基于____________年____________月____________日簽訂的二份《借款合同》，甲方借取乙方____________萬元，在借款逾期后，甲方仍然不能還款。針對還款事宜，雙方經過協商一致特簽訂此還款協議：

　　一、甲方借取乙方的____________萬元本金，自____________年____________月____________日起仍按月利率35‰計息。此____________萬元本息，甲方分三次全部還清，分別于____________ 年____________ 月____________ 日償還乙方本息 萬元、于____________年 ____________月 ____________日償還乙方本息 ____________萬元、余下的借款本息于20____________年____________ 月 ____________日前全部還清。還款方式按先息后本、利隨本清的方式進行。

　　二、在甲方未還清乙方的____________萬元借款本息前，乙方有權參與甲方的位于____________的______________項目的銷售資金管理，甲方有義務配合和保障乙方參與該項目的銷售資金管理，具體方式是在位于____________區的_____________項目的所有的銷售資金銀行賬戶的印鑒中加入乙方本人的印章，該印章由乙方保管和使用，在甲方還清借款本息后，由甲乙雙方共同取消或變更該印鑒印章，乙方退出該項目的資金管理。

　　三、甲方若違反本協議約定，除借款本金仍按月利率35‰計息外，還應當向乙方支付違約金 _____________萬元，同時將乙方的借款本息一次性全部還清。

　　四、丙方自愿為甲方履行上述協議承擔連帶擔保責任，擔保范圍包括但不限于借款本息及違約責任。

　　五、因履行本合同發生糾紛，由三方協商解決，協商不了，在乙方戶籍所在地人民法院進行訴訟解決。

　　六、 本協議一式三份，甲、乙、丙各持一份。本協議自甲、乙、丙三方簽字(蓋章)生效。

　　甲 方：_____________有限公司(蓋章)

　　甲方代表：_____________

　　乙 方：_____________ 丙 方：_____________

建設工程用扣件買賣合同 篇12

　　安裝使用單位(甲方)：_________　　設備施工單位(乙方)：_________　　為約束甲乙雙方有效執行相互協商并達成的節電工程施工合同。特簽定如下條款：　　

　　第一條 設備安裝使用的條件、經濟效益　　

　　1.甲方提供整體用電費用、用電負荷情況的準確資料，并協助乙方對以上各項資料測試核準。　　

　　2.乙方依據甲方提供并經測試核準后的資料，給甲方做節電工程的方案和預算。　　

　　3.經濟目的：按照乙方的改造工程方案將使甲方的總體節電率達到_________%。　　

　　第二條 所安裝節電設備名稱、型號、質量、單價、數量、金額　　名稱 型號 規格 質量標準單價 備注　　合計　　

　　第三條 使用、維護、保修責任　　本公司的產品保修期________年，________年維修。使用年限在________年以上。　　

　　第四條 安裝條件和結算條件　　

　　1.甲乙雙方共同確定節電設備安裝前后同一負載，同一時段用電量情況進行測試。測試結果甲乙雙方簽字作為合同附件，如果測試結果達到

　　第一條

　　第三款節電率后。甲乙雙方則按改造方案實施全部改造工程內容。該節電設備計入總工程款中;如果甲方因故不能實施進一步改造工程，則需要將乙方已安裝節電設備款在甲乙雙方共同認定的測試結果簽字后即付給乙方。　　

　　2.甲方認可乙方的測試結果，同意進行總體工程實施安裝前，甲方應向乙方支付總工程款的30%。乙方將節電設備運到安裝現場安裝施工前，甲方應向再次乙方支付總工程款的30%。安裝結束并遠行正常后十個工作日內結算所有工程款。否則視為違約。　　

　　3.甲方可以按照乙方開戶銀行的要求進行節能貸款。專款專用，貸款將全部付給施工單位。施工單位保證工程質量和用電設備的正常運行。甲方要用節電費用負責按規定時間分期還貸。　　

　　第五條 雙方責任及義務　　

　　1.甲方須提供準確用電量及負載等情況和提供必要的條件及幫助。　　

　　2.甲方在節電設備安裝后，須嚴格按照產品說明書要求對設備進行操作和維護，如未能按照規程操作，造成設備損壞，則乙方不負責任。　　

　　3.甲方保證在節電設備安裝后的測試期內，不增減該條線路的用電設備數量和負載。否則因此未達到約定的節電效果，乙方不承擔責任。　　

　　4.乙方須按本合同規定的質量標準和保證提供合格的產品，并達到本合同約定的效果指針。　　

　　5.在以上前提下，如乙方設備達不到本合同約定的節電率，則無條件撤回設備。并將試用部位恢復原狀，如造成經濟損失，則如數給予賠償。　　

　　第六條 違約責任　　如雙方任何一方違反本合同項下條款規定，造成本合同無法執行，則須給對方賠償不少于本合同標的額5%的經濟損失。并在合同簽定地的經濟仲裁委員會裁決后一個月內付給對方。　　

　　第七條 本合同如有未盡事宜，雙方協商解決，以補充文件為準。　　

　　第八條 本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。如需公正雙方另行協商。　　

　　第九條 本合同自簽字蓋章日起生效，雙方自覺遵守。　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________　　委托方（甲方）：　　姓 名＿＿＿＿　　身份證號碼＿＿＿＿　　住所地址＿＿＿＿　　編碼＿＿＿＿　　聯系電話＿＿＿＿　　被委托方（乙方）：　　企業名稱＿＿＿＿　　法人代表＿＿＿＿　　企業所在地址＿＿＿＿　　證書編號＿＿＿＿　　編碼＿＿＿＿　　聯系電話