買賣合同參考（通用31篇）

買賣合同參考 篇1

　　出賣方(甲方)_____________

　　購買方(乙方)_____________

　　身份證號碼：_______________________________________________________________同受益的原則，經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，雙方議定條件如下：

　　第_條合同標的

　　買方自愿向賣方購買_______________貨物，合同標的總額為____________________________________元。

　　第二條合同貨物的單價、數量

　　1.貨物名稱：________________________________________________

　　2.型號規格：

　　3.貨物單價：_______________元

　　4.貨物數量：___________________________件

　　總價為______________________________元(該價格包含運輸、保修、服務等費用)。

　　第三條質量要求

　　合同貨物的質量應達到我國國家質量標準的要求，具體技術參數(詳見產品技術說明書)由賣方提供樣品備查，并提供技術資料及技術性能資料。

　　第四條合同貨物交付

　　1.交貨時間和期限：賣方應于合同簽訂后_______________日內將貨物交付于買方。

　　2.交貨地點：由甲方制定地點。

　　3.交貨方式：現場交接。

　　第五條結算與付款方式

　　1.買賣價款議定每件人民幣______________________________元，共計人民幣_____________________佰元，于賣方交貨同時悉數付清。

　　2.合同的全部價款，由買方以現金現場交付于賣方負責人，或者以電匯、匯票方式將價款匯至賣方賬戶內。

　　第六條賣方責任

　　1.賣方保證所供合同貨物與本合同第二條及所提供的樣品相符。賣方所提供貨物的數量少于合同規定的數量時，應于交貨后_____________________日內補足。賣方所交付貨物如與樣品不相同時，買方可要求更換或解除買賣合同，由此給買方造成的損失，由賣方負責賠償。

　　2.賣方應如期交付貨物，賣方如不能按期交付或僅能交付一部分，應于_______________日前通知買方延緩日期;買方若不同意，可解除合同。

　　第七條買方責任

　　1.驗收合格后，買方應立即交付價款。如買方不能付清，賣方可停止交貨，直至解除合同。賣方因此所受的損失，由買方賠償。

　　2.買方預知屆期不能付款的，可于_______________日前通知賣方延緩交貨日期，倘賣方不同意時，買方可以解除合同;但若已經給賣方造成損害，應當賠償其損失。

　　第八條其他約定

　　1.如因天災或其他不可抗力，致使賣方不能按期交貨或不能全數交付，可延長交貨期，但延緩日數應經雙方議定。

　　2.市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨價，或借故解除合同。

　　3.本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

　　4.任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

　　5.除法律本身有明確規定外，后繼立法(本合同生效后的立法)或法律變更對本合同不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更，經協商一致對本合同進行修改或補充，但應采取書面形式。

　　第九條不可抗力

　　買賣雙方任何一方由于自然災害和不可抗力而影響本合同履行時，均應自不可抗力事件發生之日起三日內向對方通報不能履行的理由，并自事件發生之日起三十日內，在取得有關主管機關證明后，經對方同意，允許延期履行、部分履行或者不履行。

　　第十條爭議的解決

　　合同雙方當事人可以在下列兩種方式中選擇第_______________種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　1.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決，經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權提交_______________________________________仲裁委員會仲裁。

　　2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決，經協商未達成書面協議，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十一條通知：

　　1.合同要求或允許的通知或通訊，不論以何種方式傳遞均自被通知一方實際收到時生效。

　　2.前款中的“實際收到”是指通知或通訊內容到達被通訊人(在本合同中列明的住所)的法定地址或住所或指定的通訊地址范圍。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內，將變更后的地址通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔法律責任。

　　第十二條合同的解釋

　　本合同各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。

　　第十三條保密

　　一方對因本次合同而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。

　　第十四條生效條件

　　本合同自各方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。且各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

　　第十五條附則

　　本合同共一式____________份，具有相同法律效力。各方當事人各執_______________份，其他用于履行相關法律手續。

　　出賣方(甲方)：_____________

　　購買方(乙方)__________________

　　____年____月____日

買賣合同參考 篇2

　　買方： 買賣合同

　　賣方：（以下簡稱乙方）

　　（自然人或法人）住所地：

　　合同簽訂地：

　　甲、乙雙方本著平等互利、友好協商的原則，依據《中華人民共

　　和國合同法》等相關法律的規定，就甲方購買乙方 達成如下

　　合同，以共同遵守：

　　第一條 名稱、品種、規格和價格

　　1.1以上所列數量乙方必須保證保質、及時供應，實際購買及結

　　算數量以甲方的實際需求為準。

　　1.2 以上單價包含各種稅費、運雜費及保險費等各項費用。

　　1.3 雙方在履行合同的過程中無論實際需求的數量是否小于（或

　　大于）合同約定的數量，以及合同履行時間的長短，合同確定單價不

　　再調整。

　　1.4 交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定

　　及計算方法：運輸途中允許有（ ）%的自然增（減）量，交貨數量

　　允許有（ ）的正負尾差。結算時以雙方共同簽字確認的實際交貨數

　　量為準。（本條可以根據實際需要進行刪減）

　　第二條 質量及檢驗

　　2.1質量按照 規定標準執行，(如果按樣本，樣本作為合同附件)由乙方按批向甲方交送貨物出廠質量證明文件，甲方憑單驗質。(須注明所執行的按國家標準或者行業標準,如標準代號、編號和標準名稱等）

　　2.2 甲方出具驗收單后，貨物所有權轉移給甲方，但并不免除乙方對貨物應負的質量責任。

　　2.3 甲方在貨到工地后的 天內，按照監理單位或業主單位的要求對貨物進行檢驗，如果發現不符合約定，由乙方承擔質量責任，并無條件按甲方要求退、換貨物。

　　2.4 質保期：貨物在質保期內出現質量問題由乙方負責維修或更換，相應的費用由乙方承擔，如果甲方直接負責維修更換的，相應費用由乙方承擔。如因乙方提供的產品出現質量問題產生的一切后續責任，包括檢測費、業主罰款、維修費、誤工費（包括但不限于）等一切損失，均應由乙方承擔。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理

　　3.1賣方提供的全部物資均應按技術規格規定進行包裝，包裝應適應運輸、裝卸、防潮、防雨、防震、防銹等需要，確保物資安全無損運抵合同約定地點。

　　3.2物資的包裝、標記和證件，須符合《產品質量法》及技術規格規定的內容，嚴格遵守國家有關規定并符合買方的合理要求。

　　3.3由于貨物包裝不當或采取防范措施不充分致使貨物損壞或丟失時，賣方均應負責修理、更換或賠償相應貨物以及因此發生的全部費用。

　　第四條 交貨方式

　　4.1 交貨地點：

　　4.2 交貨時間以甲方通知時間為準。

　　4.3 交貨方式為乙方負責貨到甲方指定地點，乙方負責辦理物資的運輸及保險，并承擔相關費用及風險。

　　4.4 乙方負責在指定地點的卸貨（或按合同約定），由甲方派員對產品的外觀質量進行初驗和數量進行驗收，價格按照合同約定處理，甲方所派人員無權對價格以及質量進行確認。

　　第五條 付款及結算（下列付款條款為參照條款，具體付款方式根據需要進行調整，但5.4條不可刪除）

　　5.1 合同簽訂后，甲方向乙方支付預付款 元。(不建議支付預付款，如必須要付，且款額較大，乙方應向甲方提供等價的銀行保函作為擔保，如果有就保留此條，如果沒有約定，就刪除該條）

　　5.2 每月日至次月 日為一個結算周期，雙方辦理月結算，待業主支付甲方計量工程款到帳后5日內由甲方向乙方按合同約定付款。

　　5.3 甲方付款前，乙方必須向甲方提供稅務發票及甲方指定收料人員出具的相應收貨單據，否則甲方拒絕付款。

　　5.4 如遇特殊原因，甲方沒有按照合同約定及時付款，對此乙方應給予充分諒解，并不追究甲方遲延付款的違約責任（包括違約金、利息和資金占用費等）。

　　5.5 合同履行完畢后，雙方應當辦理 買賣合同最終結算手續，在辦理結算時，乙方應當將甲方向其出具的'相關收貨單據全面提交；否則在辦理結算后，對乙方未提交的部分視為已經結算完畢，甲方不用另行向乙方支付任何費用。

　　第六條 合同終止或解除

　　6.1乙方負有按照甲方的要求及時保質保量供貨，如果乙方遲延供貨超過3天或乙方拒絕履行，則甲方有權單方解除合同，并要求乙方向甲方支付剩余貨款10%的違約金作為經濟補償。

　　6.2 因非本承包人以及其他不可抗力的原因導致本工程項目的停工、延期，致使合同目的不能實現，甲方可以向乙方發出書面通知書，提出終止部分或全部合同，乙方應予同意。

　　第七條 通知條款

　　7.1 根據本合同需要發出的所有通知以及雙方的文件往來等，必須以書面形式。

　　7.2乙方通訊地址及收款賬戶為：

　　乙方名稱：

　　地址：

　　收件人： 電話：

　　乙方銀行賬戶及賬號：

　　第八條 不得轉讓條款

　　涉及本合同債權債務禁止轉讓，任何一方所做的轉讓無效。

　　第九條 爭議的解決

　　甲、乙雙方如發生爭議應友好協商解決，協商不成，向合同簽訂地法院提起訴訟（如該項目為鐵路項目則約定為：向合同簽訂地鐵路運輸法院提起訴訟）。本合同關于爭議解決方式的約定具有最高效力，雙方以后發生的補充合同、會議紀要、來往函件、發料單、結算單等涉及到爭議解決方式的，均不得對抗此約定，本條款禁止以任何形式變更。

　　第十條 其他

　　10.1 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　10.2 本合同未盡事宜由雙方另行協商書面確定。對本合同的任何補充或修訂需經雙方以書面形式簽署為有效。書面補充協議構成本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　10.3 本合同一式份，甲、乙雙方各執 份，具有同等法律效力。

　　甲方：

　　負責人或代理人：

　　乙方（簽字、簽章或按手印）：

　　負責人：

　　簽訂時間：

買賣合同參考 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　上列雙方就買賣下列設備的有關事宜，經自愿協商訂立下列條款，以便共同履行：

　　1.甲方向乙方購買垂直發泡機組壹臺，設備單價金額為現金人民幣(大寫)：貳拾壹萬伍千元整

　　2.設備為五個組份，配備打孔機，機臺主機，配電柜(大)，TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環攪拌)小料罐三個，聚醚攪粉罐一個.(水冷機，空壓機甲方自備)。

　　3.主機尺寸：長4.5米___寬4米___9米。內直徑為1600MM。

　　4.甲方要負責完成基礎的澆灌，包括2個地下成孔的施工。

　　5.付款方式為自合同生效起首付定金叁萬，機臺裝車前一天再付拾伍萬，試機完成后再付貳萬，正常運行六個月付余下貳萬。

　　6.機臺自訂貨起2個月為制造時間，其中不包括春節放假期間，初定完工日期為農歷年底，正月初七起運送和安裝，安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食。

　　7.機臺運送由甲方負責車費，乙方裝車，甲方幫忙卸。動用到吊車等裝卸工具由甲方負責。

　　8.甲方負責整套設備的安裝，調試.經調試后設備正常運轉交付乙方使用。

　　9.乙方提供一年的機臺故障保修(三個月的無償保修，另九個月的故障保修甲方報銷往還車費)，注人為造成的故障不在保修范圍之內。

　　10.因本合同引起的或本合同有關的任何爭議，應提交莆田仲裁委員會按照該會現行仲裁規則進行仲裁.仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　11.本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

買賣合同參考 篇4

　　【案情】

　　20xx年6月15日，原告程某、被告魏某及河南某置業有限公司三方簽訂了一份房屋買賣合同，主要約定：被告自愿將其位于鄭州市金水區的一套房屋出售給原告，房屋價款 200 萬元，房屋產權過戶的相關費用由原告承擔；原告付定金 50 萬元，定金交付一周后交接該房屋，余下房款在辦理過戶手續的當日向被告一次性付清；被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發后一個月內由三方共同到房管局辦理房屋過戶手續，如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元。合同簽訂當天20xx年6月15日，原告向被告交付定金 50 萬元，一周內，被告將其位于金水區的這套房屋鑰匙交付原告，并辦理了該房屋室內物品的交接手續，原告開始使用該房屋。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告魏某辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。原告經查詢得知被告的房產證已辦妥，即訴至法院，要求被告履行合同，支付違約金。

　　另查明：被告出賣的房屋是其于20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。被告于20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣合同無效。

　　【評析】

　　一、 商品房買賣合同的效力。

　　被告出賣的位于金水區的房屋是被告于20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。在未取得房產證的情況下，被

　　告于20xx年6月15日，以 200 萬元賣給原告。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。被告于20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣合同無效。

　　原告與被告簽訂房屋買賣合同時均知道該房屋是被告從河南某置業有限公司購買的商品房，當時，該房屋產權證正在辦理之中，被告對于其是否能按約定取得房產證，從而最終實現訂立商品房買賣合同的目的是明知且能夠完成的，原告在交付被告 50 萬元定金后取得了該房屋的實際使用權，原、被告之間存在真實交易的商品房買賣關系。雖然原、被告在簽訂合同時被告尚未取得房屋產權證書，但原告起訴前該房產證已辦理完畢，參照最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條的規定“出賣人未取得商品房預售許可證明，與買受人訂立的商品房預售合同，應當認定無效，但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定有效 ”，被告在被起訴前已經具備辦理登記領取房產證的條件，故該合同為有效合同。

　　二、 被告的行為是否構成違約。

　　雙方簽訂的合同為有效合同，當事人在合同簽訂后交接了房屋，已實際上履行了合同，根據本案涉及房屋的'具體情況，辦理該房屋的過戶手續也不存在法律和事實上的困難。也就是說，在不存在任何一方故意違約的情況下，合同是能夠得到全面履行的。而在合同簽訂后，房產證辦理下發前，被告向法院起訴要求確認與原告的房屋買賣合同

　　無效，被告的這種行為在客觀上雖然是一種行使自己合法民事權利的行為，但在主觀上是想達到拒絕履行合同或不履行合同的非法目的，可以認定其行為是一種違約行為，應當向原告支付違約金。

　　三、 賠償數額的確定。

　　1、原告與被告在簽訂的商品房買賣合同中約定:被告須保證該房屋權屬無爭議。

　　2、雙方須保證該房屋在過戶手續辦理完畢之前結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法有效證件，若因此影響過戶，后果由責任方負責。

　　3、任何一方拒絕履行合同或解除合同，或發生本條1、2、3違約責任，均有違約方向另一方支付房屋實際成交價款的 10% 作為違約金，實際損失超過違約金數額的，責任方應據實賠償。

　　8、被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發后，一個月內原告、被告及中介公司共同到房管局辦理過戶手續；如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元，如原告違約定金不再退還。

　　該合同為格式合同，關于違約金的約定，合同第3條與第8條有相沖突的地方，但第8條是作為其他特殊約定寫在合同上的，專門就房產過戶的問題進行的約定，因此，因被告未為原告辦理房屋過戶手續的違約數額確定應以第8條為準。在該違約金 100 萬元的范圍內原告主張 20 萬元違約金應予支持。

買賣合同參考 篇5

　　買賣合同(樣式十)

　　買方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?（下稱甲方）

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?郵編：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?傳真：＿＿＿＿＿

　　電子郵箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　賣方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?（下稱乙方）

　　地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?郵編：＿＿＿＿＿

　　電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?傳真：＿＿＿＿＿

　　電子郵箱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條?名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿?（應注明產品的牌號或_____）。

　　2.質量，按下列第（?）項執行：

　　（1）?按照＿＿＿＿＿＿＿標準執行（須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。

　　（2）?按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）。

　　（3）?按雙方商定要求執行，具體為：?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（應具體約定產品質量要求）。

　　第二條?數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：＿＿＿＿＿＿＿＿?。

　　2.計量單位和方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第三條?包裝方式和包裝品的處理：?＿＿＿＿＿＿＿＿＿（應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。）。

　　第四條?交貨方式：

　　1.交貨時間：＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.交貨地點：＿＿＿＿＿＿＿。

　　3.運輸方式：＿＿＿＿＿＿＿（注明由誰負責代辦運輸）。

　　4.保?險：＿＿＿＿＿＿＿（按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投_____種）。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第五條?驗收：

　　1.驗收時間：＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.驗收方式：?＿＿＿＿＿＿（如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例）。

　　3.驗收如發生爭議，由＿＿＿檢驗機構按＿＿＿檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條?價格與貨款支付：

　　1.單價：＿＿＿＿；總價：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（明確幣種及大寫）。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　貨款的支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　3.預付貨款：＿＿＿＿＿＿＿＿（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。

　　第七條?提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后＿＿＿＿日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起＿＿＿日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在＿＿＿＿＿日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條?甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的＿＿＿％違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之＿＿＿計算，向乙方支付違約金；如＿＿＿＿日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之＿＿＿＿計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之＿＿＿＿計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其它約定：＿＿＿＿＿＿＿＿__＿＿＿。

　　第九條?乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款＿＿＿％的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之＿＿＿＿計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過＿＿＿日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后＿＿日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8.其它：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第十條?不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后＿＿＿日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條?爭議解決：

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易_____委員會深圳分會，按照申請_____時該會實行的_____規則進行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條?附加條款：

　　1.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　2.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　3.＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　第十三條?其它事項：

　　1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后＿＿日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3.本合同自＿＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以＿＿＿方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的＿＿＿日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6.本合同正本一式＿＿＿份，雙方各執＿＿＿份；合同副本一式＿＿份，分送＿＿＿＿＿＿等單位。

　　甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　受權代表：（簽字）＿＿＿＿＿＿受權代表：（簽字）＿＿＿＿＿＿

　　委托代理人：（簽字）＿＿＿＿＿

　　本合同于＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日訂立于＿＿＿＿（地點）。

買賣合同參考 篇6

　　需方：

　　供方：

　　需方因公司食堂之需，特向供方定制快餐桌椅一批，根據《中華人民共和國經濟合同法》，經供需雙方協商，本著互惠互利的原則簽定合同，條款如下：

　　八人餐桌主要參數：主架采用馬鋼國標1.2mm厚50*50mm直徑方管，經焊接，打磨、拋光、酸洗、磷化、噴塑處理。主架外表光滑、無結疤。毛刺、假焊、虛焊。結實耐用。

　　餐桌面板：規格220*60，采用上海優質富美家25mm厚防火板。經過加工后具有防火、防水等功能。比原來老產品要耐用兩倍以上。顏色灰白。

　　坐凳：采用廣東優質玻璃鋼看臺座椅。結實耐用。美觀大方。

　　一、交貨期限及地點：

　　1、在需方履行合同的前提下，供方定于___年9月23日交貨（本合同生產周期為7天）。

　　2、交貨地點：江蘇科力普汽車部件有限公司。

　　3、需方所訂快餐桌椅由供方負責運送、安裝，運費由供方承擔，送到需方指定地點（江蘇科力普汽車部件有限公司）。

　　二、結算方式及期限

　　1、本合同簽定后需方立即支付定金人民幣1056元整給供方，本合同以預付定金到帳后的次日生效。如預付定金延期到帳，本合同所訂交貨日期順延。

　　2、供方所供快餐桌椅發貨到需方指定地點驗收合格后，并支付剩余貨款人民幣壹萬元整給供方；貨到后，剩余貨款一次付清。

　　三、售后服務

　　根據國家有關規定，供方對所供產品執行″一年保修″的原則，即在一年保修期內，屬家具質量因素而導致的故障（除人為因素）負責免費維修；保修期滿后，供方繼續提供維修服務，但要收取相應的維修成本費用。

　　四、供方如因不可抗拒的原因而導致交貨延期，必須告知需方，并在事故發生后七天內，將災害發生地有關部門出具的證明文件郵寄給需方審閱確認；需方如要求延期交貨，必須在原訂交貨日期前七天通知供方。

　　五、解決合同糾紛方式

　　1、未盡事宜雙方協商解決。

　　2、本合同項下的爭議，雙方協商解決，協商不成的，可向供方所在地的有管轄權的法院提起訴訟。

　　六、備注：

　　1、運輸搬運過程中如有損壞，供方需調換。

　　2、所購產品到達需方所在地后，需方負責搬運安裝。

　　七、本合同一式兩份，供需雙方各執一份，未經雙方同意不得涂改。

　　需方（蓋章）：

　　供方（蓋章）：

買賣合同參考 篇7

　　立協議人 甲方：_____(賣方)：_____

　　證件號碼 ：_________

　　買方：_____(買方)：_________

　　證件號碼：_________

　　由于甲方已收到乙方預付的購房定金人民幣(大寫)__________。雙方同意就下列房地產買賣事項，訂立本協議，共同遵守。

　　一.自愿將坐落在__此的房地產(房屋建筑面積：_________平方米;土地使用權面積：________平方米)出售給乙方。乙方已對甲方所要出售的房地產做了充分了解，愿意購買該房地產。

　　二.甲乙雙方議定的上述房地產成交價格為人民幣(大寫)________________元;￥____________元。乙方于_________年_ ______月_________日前_ 次付清給甲方，購房定金將在最后一次付款時沖抵。付款方式____________。

　　三.雙方同意于________年________月_________日由甲方將上房地產正式交付給乙方。

　　四.甲方保證上述房地產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務，概由甲方負責清理，并承擔民事拆訟責任，因此給乙方造成的經濟損失，甲方負責賠償。

　　五.違約責任：乙方中途悔約，乙方不得向甲方索還定金。甲方中途悔約，甲方應在悔約之日起 _日內將定金退還給乙方，另付給乙方相當于定金數額的違約金。乙方不能按期向甲方付清房款;或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期一日，由違約一方向對方給付相當于上述房地產價款千分之__的滯納金。

　　六.本契約在履行中若發生爭議，甲乙雙方應采取協商辦法解決。協商不成時，任何一方均可向________房地產仲裁委員會申請調解或仲裁，也可向有管轄權的人民法院起訴。

　　七.本契約未盡事項，甲乙雙方可另行議定，其補充議定書經雙方簽章后與本契約具有同等效力。

　　八.本契約一式__份，甲乙雙方各執___________份。

　　九.雙方約定的其他事項：_________________

　　十.本契約自簽訂之日起生效。

　　甲方(簽章)：_____乙方(簽章)：_____

　　日期：______年 ______月_________日

買賣合同參考 篇8

　　采購方： (以下簡稱甲方)

　　供貨方： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，就甲方向乙方采購服裝事宜，經友好協商，雙方就以下條款達成一致：

　　一、 產品詳情

　　1、服裝分類及價格清單

　　2、具體服裝樣衣、布料樣品，以經由甲方確認后的樣品為準，樣品需一直陳列于甲方倉庫，以便收貨是驗貨確認。

　　二、甲方義務：

　　1、 甲方應配合乙方按時對帳、按雙方約定付款。

　　2、 甲方根據雙方確認的樣品對乙方交付的服裝進行驗收。交付時如發現少發、丟失、污損、色差、質量、款式等問題的，甲方有權按照實際合格數量驗收，并拒收不合格服裝及要求乙方退回處理，產生的后續運輸費用及其它可明確的費用由乙方承擔。

　　3、 甲方負責驗收后的服裝保管、發放工作。

　　三、 乙方義務：

　　1、 乙方根據雙方確認的樣品進行批量生產，不得擅自更改顏色、面料及款式，應保證產品質量，包工包料并提供全部輔料，如遇制作問題，乙方須負責修改。

　　2、 乙方應依約準時交付服裝，并派車運送到甲方指定倉庫。

　　3、 乙方應提供服裝樣衣及布料樣品供甲方備查，如甲方服裝樣式改變，乙方須及時補充樣衣及布料。

　　4、 如因市場行情波動且被證實的，乙方應在服裝調價前通知甲方，雙方另行商洽價格適宜，并以書面確認為準。

　　四、 結算：

　　1、 月結：雙方應于每月21日前對上一個月的訂貨進行對帳，乙方應于每月25日前開具相應發票予甲方，甲方于次月25日前付清貨款，如因乙方原因不能按期對帳或讓甲方按時收到發票的，甲方付款日期順延。

　　2、 甲方應向乙方提供開票資料(包括開票名稱及開票金額)，開票金額以當月服裝發放數量及金額為準，其中安裝工作服費用開增值稅專用發票，展廳制服費用開普通發票。

　　3、 乙方根據甲方開具的發票付款到如下賬戶：

　　收款戶名：

　　收款銀行：中國建設銀行 收款賬號：

　　五、附則

　　1、本合同有效期壹年，自雙方代表簽字、蓋章后生效。

　　2、本合同未盡事宜雙方另行簽訂補充協議。

　　3、在合同履行過程中如發生爭議，應平等協商解決。協商不成的，雙方均同意由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。

　　4、本合同壹式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　簽訂時間： 年 月 日

買賣合同參考 篇9

　　合同編號：＿＿＿＿＿

　　簽訂日期：＿＿＿＿＿

　　簽訂地點：＿＿＿＿＿

　　經供方：＿＿＿需方：＿＿＿充分協商，簽訂本合同。

　　在執行中，任何一方不履行合同，應承擔違約責任。

　　1.商品

　　┌───┬────┬────┬─────┬────┬────┬────┐

　　│品名　│　規格　│單位　　│　數量　　│單價　　│金額　　│　備注　│

　　├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│

　　├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│

　　├───┼────┼────┼─────┼────┼────┼────┤

　　│　　　│　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│

　　├───┴────┴────┴─────┴────┴────┴────┤

　　│貨款共計人民幣（大寫）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

　　└──────────────────────────────────┘

　　2.商品質量：

　　3.作價辦法：

　　4.交貨時間：

　　5.包裝要求及費用負擔：

　　6.質量檢驗及驗收方式：

　　7.結算方式：

　　8.運輸辦法：

　　9.供方違約責任：

　　（1）產品品種、規格、質量不符合規定，需方同意收貨的，按質論價；需方不同意收貨的，由供方負責處理，并承擔因此造成的損失。

　　（2）未按合同規定的數量交貨，而需方仍有需要的，應照數補交，按延期交貨處理。完不成合同任務，不能交貨的，應償付需方應交貨總值＿＿％的'違約金。

　　（3）包裝不符合規定，必須返修或重新包裝，應承擔支付的費用和損失；需方不要求返修或重新包裝，要求賠償損失的應予賠償損失。

　　（4）未按合同規定時間交貨，每延期交貨一個月，應償付需方以延期交貨部分貨款總額的違約金。

　　（5）不符合同規定的產品，在需方代保管期內，

　　第一范文網（）

買賣合同參考 篇10

　　合同編號：122991

　　甲方：(買方)(賣方)乙方：本著公平.自愿.平等和誠實信用原則.經雙方友好協商，就甲方承建工程所用的現澆建筑模板.木方全部由乙方提供，本合同成立后雙方共同遵守。

　　二、質量、此系樣品買賣合同，質量標準按甲乙雙方認可的樣品質量和乙方的質量承諾條款執行，但甲房要按使用要求使用。

　　三、質量承諾與使用要求：

　　1、甲方收貨后____日內，在商品沒有使用及保存完好無損壞的情況下，若有質量疑議，可以更換其他產品，____日后甲方未提出疑議，就視為該批商品符合本合同質量要求。

　　2、乙方所供的商品95%，應達到合同所有要求的39;標準。

　　四、使用要求：使用時板疑家長不干膠封貼，雖鋸切使用的模板，鋸切后用酚醛汕漆封邊，待油漆干后方可使用，周轉使用必須使用脫模劑，嚴禁拆模時從高空向下任意拋擲和與硬物碰撞。

　　五、規格：

　　六、數量：

　　七、供貨時間：

　　八、甲方指定同志為甲方執行為合同的全權代表人，具有模板檢驗和簽字等權力。

　　九、結算及付款方式和期限：1元。2貨款。

　　3、應在年月%。

　　4、余款應在月全部。

　　十、違約責任：

　　1、因乙方的`所有資金全部用于商業經營，不同于閑置資金和借貨資金，所以經雙方協商，達成以下加價的方式和賒購條件。

　　十一、如果方需用其它材料，由甲方采購到乙方門市，談好單價，按送貨單上的數量、日期、單價作為結算依據。

　　十二、解決合同糾紛方式：協商解決，協商不成由乙方所在地法院判決。備注：

　　十三、其它規定，本合同一式兩份(一份共2頁)，雙方各執一份，具有同等法律效力，雙方代表人簽字生效，貨、款兩清后自動失效。

　　甲方：乙方：代表人：代表人：身份證復印件：公司地址：公司地址：電話：電話：公司法人：公司法人：________年____月____日

買賣合同參考 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規、遵守平等、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、 工程概況

　　1、工程名稱及施工地點：

　　2、工程內容：

　　3、合同標的價格及數量

　　二、 工期

　　1、合同簽訂之日起計算，乙方在日內完成所有木門的安裝。

　　2、因為乙方原因，延誤工期的，每逾期一天，乙方必須按照合同總價的1%支付甲方違約金。

　　3、因為甲方原因，乙方不能按時進場，延誤工期乙方不承擔任何禁忌損失，工期順延。

　　4、發生不可抗力延誤工期的，甲乙雙方均不承擔責任。

　　三、 付款方式

　　1、甲方在簽訂合同時預付工程款

　　2、開工后，甲方按工程進度向乙方支付工程款，支付比例為工程價款的85%，預付款抵扣，甲方驗收合格后支付至工程價款的98%，保留2%的質保金在1年質保期后無質量缺陷返還。

　　3、甲方以支票方式向乙方付款。

　　4、乙方向甲方出具保真正規發票。

　　四、 雙方責任

　　1、甲方在能力范圍內有義務在乙方施工期間給予乙方必要的方便，免費提供水、電及工人住宿。

　　2、由甲方提供的洞口尺寸和相關材料，乙方測量門洞尺寸并保證尺寸符合安裝要求。

　　3、文明施工、避免擾民、遵守甲方相關的施工制度，并承擔施工過程中的安全及其它相關責任。

　　五、 違約責任

　　甲乙雙方如有一方中途要求終止本合同，除賠償對方實際經濟損失外，還需支付對方違約金一萬元。

　　六、 解決合同糾紛的方式

　　本合同雙方若發生糾紛，應當協商解決。協商解決不成，交當地仲裁機構仲裁解決或提交甲方所在地人民法院解決。

　　七、 質量驗收條款

　　質量達到規定范圍內的優良標準(以樣品為準)本產品保修期 一 年

　　八、 其它

　　1、本工程以上數量為預算，最終以實際安裝數量結算。

　　2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份，均具有同等法律效力。

　　甲 方： 乙 方：

　　年 月 日 　年 月 日

買賣合同參考 篇12

　　甲方(賣方)：____

　　乙方(買方)：_____

　　簽訂地點：_____

　　第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫，勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收后填寫。)

　　簽訂時間：__________________年_____________月_______日

　　第二條 質量標準：_____每件紅木家具應符合新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。

　　第三條 付款方式：_____定貨時，甲方收取貨款總額_______%(不得超過20%)的定金(乙方違約定金不予返還，甲方違約定金雙倍返還)，余款提貨或送貨時付清。

　　第四條 自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。

　　第五條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第六條 違約責任：_____若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的_______%向乙方支付違約金。

　　第七條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在 天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第八條 其他約定事項：_____

　　第九條 合同爭議的解決方式：_____本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：_____

　　(一)提交______________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：___________________ 乙方(簽章)：___________________

　　住所：_____ 住所：_____

　　法定代表人：___________________ 法定代表人：___________________

　　委托代理人：___________________ 委托代理人：___________________

　　電話：_____ 電話：_____

　　傳真：_____ 傳真：_____

　　開戶銀行：___________________ 開戶銀行：___________________

　　帳號：_____ 帳號：_____

　　主辦單位(簽章)：___________________

買賣合同參考 篇13

　　出賣方：_____ (甲方)身份證：_____

　　買受方：_____(乙方)身份證：_____

　　甲方將其所有的車庫出賣于乙方，現雙方自愿達成如下協議共同遵守：

　　1、甲方將位于_____小區_____號的車庫賣于乙方。

　　2、車庫的具體情況：_____位置：__________，面積：__________，產權方式為：__________。

　　3、車庫的交易總價為：人民幣___________元整(大寫：______________)。乙方已向甲方支付的定金轉為房款，乙方還應向甲方共支付房款人民幣_________________元整(大寫：______________)。

　　4、乙方先付給甲方定金：________________元。其余款項于____周內支付。

　　5、甲方將房地產過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由___方承擔。

　　6、自付清車庫全款之日起，該車庫的所有權歸乙方所有，甲方將該車庫及所有手續交付乙方，并協助乙方辦理相關過戶手續。

　　7、甲方保證買賣車庫合法，不存在抵押等債務糾紛，否則視為甲方存在欺詐行為，應當承擔雙倍返還的法律責任。

　　8、在車庫轉移前產生的相關費用由甲方承擔，轉移后產生的費用由乙方承擔。

　　9、甲乙雙方都應嚴格遵守本合同約定，履行義務，交付定金后如甲方反悔將五倍返還乙方定金。

　　10、未盡事宜甲乙方協商解決。

　　11、本合同一式兩份，由甲乙雙方各持一份，自雙方簽字后生效。

　　甲方：_____ (簽字蓋章)

　　乙方：_____ (簽字蓋章)

　　日期：______年 ______月______日

買賣合同參考 篇14

　　甲方： （以下簡稱甲方）

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　甲乙雙方在協商一致的基礎上，就甲方購買冰箱并提供給乙方用于陳列甲方產品事宜，訂立本協議，共同遵守履行。

　　一、 提供數量： 型號 臺；

　　二、 為保證雙方嚴格執行本協議，乙方應繳納冰箱押金：人民幣 元/臺；

　　三、 乙方必須在收到甲方冰箱后一個月內，依雙方約定將冰箱投放至終端客戶。自乙方將冰箱全部投放完畢之日起，甲方每月給予乙方“當月出貨金額*2%”的金額做為返還乙方的履約保證金。每月返還乙方冰箱保證金上限為“140元/月/臺*檢核合格臺數”；該保證金發放累計總額達到乙方所繳納的履約保證金總額即（元/臺）后不再發放。該保證金發放時間為每月發放一次，保證金每月應返金額由甲方核算出明細后，于次月依此明細將應返金額直接返還入乙方帳戶；

　　四、 乙方投放至終端客戶的冰箱內必須完全陳列甲方飲料產品。乙方投放完畢當月，需向甲方提供投放終端客戶明細，每月必須接受甲方人員實地拍照檢核并保證乙方或終端客戶達到陳列要求，如有發現未按雙方約定進行陳列，每發現一次，甲方有權扣除100元/臺/次做為違約金，并在3日內整改，逾期未整改，甲方可以解除本合同，收回冰箱、沒收履約保證金并要求乙方以現金形式返還已支付之履約保證金；

　　五、 若雙方解除經銷協議，則自解約之當月起停止按月返還履約保證金；履約保證金余款及押金將在甲方與新客戶簽訂此協議后無息退還，同時乙方負責退回甲方全部冰箱；

　　六、 如投放終端客戶有變更，乙方需在與新的`終端客戶簽署《終端冰箱投放、陳列協議》的一周內，向甲方提供協議復件及變更終端客戶信息；

　　七、 雙方合作期間，冰箱保修期為3年，在保修期間冰箱出現質量問題，則由乙方直接與冰箱廠家洽談維修，若是非質量問題損壞，一切維修費用由乙方支付。冰箱使用3年后依冰箱使用情況方乙方可向甲方申請做報廢處理，甲方同意冰箱報廢后，乙方需將冰箱返還給甲方，甲方將冰箱的押金（300元/臺）無息退還給乙方；

　　八、 冰箱所有權歸甲方所有。在雙方合作期間，乙方（及其終端客戶）不得將冰箱轉賣、轉租、故意損壞、挪作他用、陳列非甲方產品，否則甲方有權收回冰箱及陳列架、沒收剩余的履約保證金并要求乙方以現金形式返還甲方已發放之全部履約保證金；

　　九、 甲、乙雙方因履行本協議發生爭議，應先友好協商，協商不成雙方同意由甲方所在地人民法院管轄；

　　十、 甲、乙雙方產品經銷協議存續期間本協議持續有效，乙方不得隨意解除本協議；否則甲方有權收回冰箱及陳列架，并不返還押金且要求乙方以現金形式返還甲方已發放之全部保證金，且冰箱退回費用由乙方支付；

　　十一、 本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　（蓋章） （簽字蓋章）年 月 日 年 月 日

買賣合同參考 篇15

　　甲方(供方)：

　　乙方(需方)：

　　20xx年5月，經甲乙雙主友好協商，就乙方購買甲方產品達成如下協議：

　　一、產品名稱及數量：

　　改質煤瀝青：軟化點95-108℃，水份≤4%(如水份大于4%，超出部分按噸位扣除)，甲苯不溶物28-34%，喹啉不溶物8-12%，散裝，500噸。

　　二、供貨時間：

　　20xx年5月12日

　　三、產品單價：

　　2400元/噸

　　四、交貨地點及計量：

　　以乙方磅單為準

　　五、運輸方式：

　　由甲方汽車配貨送至乙方

　　六、結算方式：

　　一票到乙方倉庫，其中運費70元/T，甲方結算運費。

　　七、其它約定事項：

　　如有疑義雙方協商解決。

　　八、合同生效：

　　本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字蓋章生效。

　　甲方：

　　日期：

　　乙方：

　　日期：

買賣合同參考 篇16

　　委托人(甲方): __________　　身份證號　　受托人(乙方): __________　　身份證號　　根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，　　經協商一致，就甲方全權委托乙方代理其車輛出售事宜，達成本合同。　　

　　一、委托出售車輛廠牌：_____________型號：___________ 牌照號：_____________行使公里數：__________千米。　　

　　二、委托出售車輛及車輛手續詳情見附件（一）寄賣車輛情況表。　　

　　三、委托日期：自________年_ ____月____日 至 __ ________年____月____日止。　　

　　四、委托預售價格：人民幣（大寫）：_________元）。　　

　　五、付款期限：車輛過戶手續及相關費用變更完成或__________ __ 。　　

　　六、付款方式：　　

　　七、過戶手續包括：車主本人身份證復印件（組織機構代碼證正副本及公章）、機動車行駛證、機動車登記證、購車發票（過戶票）、機動車購置附加稅憑證、保險單（交強險、商業險）、車船使用稅憑證、保養手冊、使用說明書、車鑰匙。　　甲方權利和義務　　

　　第一條 甲方自愿將車輛全權委托乙方，并以乙方的名義代理出售，乙方為出售該車輛而采取的必要步驟（如：網絡推廣、紙媒廣告宣傳、市場活動）無須取得甲方的另外授權。　　

　　第二條 甲方承諾該車輛為其合法擁有，并具備合法出售的資格。如因甲方不具備上述資格而造成的有關爭議糾紛，甲方應負責解決，并賠償因此而給乙方帶來的經濟損失。　　

　　第三條 甲方保證車輛手續真實、合法、有效，不存在無法辦理過戶、外遷等手續變更的情況。如因甲方原因造成手續無法過戶、變更，有關爭議糾紛，甲方應負責解決，并賠償因此而給乙方帶來的經濟損失。爭議無法以乙方所在地法院作為訴訟法院。　　

　　第四條 寄賣期間，車輛累計停放不滿月年，甲方如將車輛暫時駛離乙方處，須向乙方提供__ _元廣告推廣費，將車輛駛回乙方處后由乙方退還，并按駛離時間相應順延寄賣期，累計停放滿__ 天月年，如車輛仍未售出，乙方不再收取甲方費用。　　

　　第五條 在本合同規定的委托期內，甲方有義務將車輛相關手續及身份證件交由乙方驗證。　　

　　第六條 委托期內車輛的驗車年檢、車船使用稅等相關費用由甲方承擔。　　

　　第七條 甲方保證該車輛在委托出售前，車輛違章及保險賠付都已解決完畢。　　

　　第八條 如委托預售價格與車輛最終成交價不符，以最終買賣雙方簽署的二手車交易合同中車輛售出價格為準。　　

　　第九條 車輛售出后，購買人將全部款項存入乙方保證金賬戶，或交由乙方凍結，乙方協助甲方與購買人辦理過戶變更手續，所有車務手續變更完成后____日內乙方將車款交付甲方。　　

　　第十條 乙方將車輛賣出后，按成交價款，收取甲方__ %的中介費。如低于__ _元，按甲乙雙方約定中介費__ _元收取。　　

　　第十一條 甲方通過乙方與購買方達成一致，并由乙方代為收取購買人定金后，甲方應認真履行合同義務，不得以任何理由反悔，并在____日內帶齊車輛所有手續，配合乙方辦理車輛過戶手續，如因甲方原因，致使購買人退定，甲方應賠償乙方退定及傭金損失。　　乙方權利和義務　　

　　第十二條 乙方承諾，根據國家有關法律法規，僅以該車輛出售為目的，對該車輛行使代理權。　　

　　第十三條 乙方從甲方接收該車輛后，應雙方確認該車輛已行駛里程及車輛狀況，到該車輛委托期終止內對該車輛的財產安全負責（不可抗力的事故除外），未經甲方同意，乙方禁止將甲方車輛擅自駛離。經甲方同意使用該車輛，車輛損壞只負責修復。　　

　　第十四條 乙方在日常展車或客戶試車過程中，允許挪動或小范圍移動車輛，但應絕對保證甲方車輛安全，并與試駕者簽署試駕協議后安排，試車范圍為3公里。　　

　　第十五條 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽名蓋章后即生效。　　簽訂購車合同的注意事項：　　

　　1、車輛信息務必寫詳細　　明確約定汽車的品牌、汽車標識號碼、發動機號碼、汽車代碼(車架號)等汽車本身應有的要素，尤其是汽車代碼與汽車標識號碼同時寫明，防止汽車經銷商掉包;車輛主要配置、顏色(具體到座椅顏色)、手排還是自排以及隨車交付的文件等;價款應列明車輛交易的總價款(裸車價或是包牌價)，付款方式和期限。　　

　　2、重視被經銷商“忽略”的細節　　消費者簽約時要特別注意體現經銷商合同責任的細節，如交車方式、地點、時間;保養、維修等售后服務(經銷商擔何種義務);保養以時間計，還是以里程計;交車時間違約后，雙方責任是否對等。　　違約責任要明確。購車合同中要特別注意明確違約責任，要約定解決的方式，合同的管轄地。如明確經銷商延期交付車輛，應該賠付多少違約金還是退車等。　　

　　3、名稱必須保持一致　　確認銷售方的蓋章名稱與購車合同、發票上的名稱三者必須保持一致。如果出現不一致，即使訴訟由于訴訟主體不明，對消費者而言非常不利。如買進口車，由于存在多級代理的形式，在沒有弄清合同主體的情況下，購車人的權益很難保護。　　

　　4、退車條款與“三包”條款銜接　　許多汽車經銷商在汽車出現質量問題時，即使在不能維修好的條件下，也拒絕退車。在簽訂購車合同時，應當寫明如果該車是缺陷汽車產品，汽車制造商(包括進口商)有修理、更換、收回等義務。　　

　　5、選擇實力、信譽好的經銷商　　因為經銷商的`誠信直接影響合同的履行。在買車時不要忘記詢問或查看經銷商的《企業法人營業執照》、注冊資本，并注意經營場地與登記場地是否一致，防止遭遇商業欺詐，以保護自己的合法權益。　　此外，如果經銷商提供的合同不太規范，消費者也可以就未盡事宜與經銷商簽訂補充協議。同時，消費者要注意“訂金”與“定金”之間的差別

買賣合同參考 篇17

　　雙方同意買賣，其條款如下：

　　1.合同貨物：

　　2.產地：

　　3.數量：

　　4.商標：

　　5.合同價格：...

　　6.包裝：

　　7.付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的，經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的、無追索權的信用證。

　　8.裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。

　　若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀/耽擱費，按總金額%計算為限。

　　因此，買方需向賣方提供銀行保證。

　　9.保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出%的保證金或銀行保函。

　　若賣方不執行合同其保證金買方予以沒收。

　　10.應附的單據：賣方向買方提供：

　　(1)全套清潔提貨單;

　　(2)一式四份經簽字的商業發票;

　　(3)原產地證明書;

　　(4)裝箱單;

　　(5)為出口所需的其他主要單據。

　　11.裝船通知：賣方在規定的裝貨時間，至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方。

　　買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

　　12.其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行。

　　若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

　　13.裝船時間：當日13：00或次日8：00裝船。

　　14.裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進貨為立方噸。

　　15.延期費/慢裝卸罰款：對于載重噸船來說，每天...。

　　16.不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲履行合同的期限應相當于出事故所影響的時間。

　　買方：賣方：

　　證人：證人：

　　日期：

買賣合同參考 篇18

　　賣方(以下簡稱甲方)：__________

　　買方(以下簡稱乙方)：__________

　　甲、乙雙方本著平等自愿的原則在充分協商，且乙方已對甲方所出售的房產做了充分了解，愿意購買的基礎上就下列房產買賣事宜訂立本契約。

　　第一條標的、價款:

　　房屋坐落：__________;

　　建筑面積：__________;

　　產權證號：__________;

　　土地證號：__________;

　　第二條乙方于契約簽訂之日向甲方支付購房定金__________萬元(大寫：__________)，乙方全部購房款于__________年__________月__________日前一次性付給甲方，購房定金在付款時沖抵房價款。

　　第三條甲方于 年 月 日將上述房產正式交付給乙方。甲方將房產轉移給乙方時，該房產占用范圍內的土地使用權一并轉移給乙方。

　　第四條甲方保證上述房產權屬清楚。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務等，概由甲方負責清理，并承擔民事責任，由此給乙方造成的經濟損失，由甲方負責賠償。

　　第五條乙方不能按期向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房產，每逾期一日，違約方向對方支付相當于上述房屋價款__________%的違約金。

　　第六條辦理上述房產交易過戶手續所需要交納的稅費，由甲乙雙方按規定各自承擔。

　　第七條本契約在履行中若發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，雙方同意選擇下列第2種方式解決糾紛;

　　1.提交仲裁委員會仲裁;

　　2.向有管轄權的人民法院起訴。

　　第八條雙方協商補充協議如下：

　　第九條本契約雙方簽字(蓋章)后生效。

　　第十條本協議壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

買賣合同參考 篇19

　　徐女士與某房產公司簽訂了一份商品房買賣合同。但后來卻被告知該房產已賣給第三人胡某了。經過了解才知道，該公司總經理錢某見該樓盤房價每平方米漲了1300多元，就利用職務之便將該房產又賣給其妻弟胡某，并在徐女士發現之前將該房產交付給胡某使用并辦理了產權證。徐女士與房產公司交涉多次，均無結果。徐女士問現在該怎么辦？

　　對徐女士的這個糾紛本人認為有兩種解決方式：一種方式是根據《高級人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）第十條的規定，向法院申請確認房產公司與胡某訂立的房屋買賣合同無效，并要求房產公司繼續履行與其訂立的商品房買賣合同；第二種方式是根據《解釋》第八條的規定，請求解除徐女士與房產公司的房屋買賣合同，并要求房產公司返還購房款并支付相應利息、賠償損失，同時可要求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

　　類似于徐女士的這種購房糾紛在20xx年6月1日生效實施的《解釋》中均有所規定。該《解釋》除規定了上述兩種應認定合同無效或解除合同的情形之外，還在該《解釋》第八、九、十二、十三、十四、十五、十九、二十三條規定了另外十種依法可請求確認合同無效、撤銷或解除的具體情形。筆者根據該解釋的規定，對這十種確認合同無效、依法撤銷或解除的具體情形作一概括性介紹，希望能對廣大購房者有所幫助。

　　1.商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人，導致商品房買賣合同目的.不能實現的，無法取得房屋的買受人可以請求解除合同，并要求房產公司返還購房款并支付相應利息、賠償損失。

　　2.出賣人訂立商品房買賣合同時，故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證明的事實或者提供虛假商品房預售許可證明的，買受人可根據《中華人民共和國合同法》第52條的規定，以違反法律、行政法規的強制性規定為由，向法院申請確認該合同無效，并要求房產公司返還購房款并支付相應利息、賠償損失。

　　3.出賣人訂立商品房買賣合同時，故意隱瞞所售房屋已經抵押的事實，買受人可根據我國合同法的規定，向法院申請確認該合同無效或撤銷該合同，并要求房產公司返還購房款并支付相應利息、賠償損失。

　　4.出賣人訂立商品房買賣合同時，故意隱瞞所售房屋已經出賣給第三人或者為拆遷補償安置房子的事實，買受人可根據我國合同法的規定，向法院申請確認該合同無效或撤銷該合同，并要求房產公司返還購房款并支付相應利息、賠償損失。

　　上述四種情形，買受人還可同時要求出賣人承擔不超過已付購房款一倍的賠償責任。

　　5.因房屋主體結構質量不合格不能交付使用，或者房屋交付使用后，房屋主體結構質量經核驗確屬不合格，買受人有權請求解除合同和賠償損失。

　　6.因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用，買受人有權請求解除合同和賠償損失。

　　7.出賣人交付使用的房屋套內建筑面積或者建筑面積與商品房買賣合同約定面積不符，其面積誤差比絕對值超同3%，買受人有權請求解除合同、返還購房款并支付利息，但合同中另有約定的除外。

　　8.出賣人遲延交付房屋，經催告后在三個月的合理期限內仍未履行的，買受人有權請求解除合同，但合同中另有約定的除外。

　　9.商品房買賣合同約定或者《城市房地產開發經營管理條例》第33條規定的辦理房屋所有權登記的期限屆滿后超過一年，由于出賣人的原因，導致買受人無法辦理房屋所有權登記，買受人有權請求解除合同和賠償損失。

　　10.商品房買賣合同約定，買受人以擔保貸款方式付款，因出賣人的原因或不可歸責于買賣雙方的事由而未能訂立商品房擔保貸款合同，并導致商品房買賣合同不能繼續履行的，買受人有權請求解除合同并要求賠償損失或者由出賣人返還購房款及支付利息或返還定金。

　　從上述分析可以看出，該《解釋》的突出特點是強調對房屋買受人的保護，其中規定的12種商品房買賣合同無效、撤銷、解除的具體情形，對于有力的維護消費者合法權益及我國人民法院對此類糾紛正確、及時的審理有著十分重要的意義。

　　當然，對于商品房買賣合同的無效、解除及撤銷，除了直接適用上述規定之外，還可以適用我國合同法及房地產方面法律、法規的相關規定，而不能局限于《解釋》中的這12種具體情形。

買賣合同參考 篇20

　　甲方（供方）：

　　乙方（需方）：

　　簽訂日期：日

　　為明確甲、乙雙方的權利和義務，依據《中華人民共和國合同法》之相關規定，本著互惠互利的原則，經雙方友好協商，簽訂本合同，并共同信守下列條款。

　　第一條合同的標準

　　1、產品的名稱、規格、價格、數量及金額：

　　本合同所確定的產品為甲方代理的糕點系列產品，具體的名稱杏仁酥（出廠單價40元/件，9.5斤）、熊仔蛋糕（出廠單價41元/件，8.0斤）、玉米寶寶（出廠單價40元/件，8.0斤）、好麥蛋糕（出廠單價41元/件，8.0斤）。

　　2、產品的技術標準和質量，符合甲方產品質量的企業標準或國家標準。

　　第二條交貨、驗收方式

　　1、乙方收到產品后應及時驗收，若有異議應以書面形式在三天內向甲方提出，并提交貨單原件，以便協助解決。否則甲方視為乙方以按要求收貨。

　　第三條甲方的權利和義務

　　1、甲方有向乙方提供質量合格產品的義務。

　　2、甲方有及時、準確的向乙方提供產品相關資料和證件的義務。

　　3、乙方在保質期內如發現產品質量問題，甲方經查證后，屬甲方責任的，甲方有無償調換、退貨的'義務（乙方造成的除外）。

　　第四條乙方的權利和義務

　　1、乙方應向甲方提供有效的營業執照、衛生許可證、稅務登記證及法定代表人身份證復印件。

　　2、乙方年銷售任務為萬圓，每月最低萬元。乙方在銷售期間應按月、季度的銷售計劃進貨。

　　3、乙方享有甲方提供的促銷商品等支持的權利。

　　4、甲方提供不超過生產日期15天的產品給乙方，否則乙方有權拒收。

　　5、乙方有責任配合甲方業務代表不定期到乙方查詢經營及庫存情況。

　　6、乙方的銷售價格不得低于甲方提供的價格銷售和跨區銷售、否則取消所有返利，并取消銷售甲方產品的資格。

　　7、合同有效期內銷售額在萬元以下則無返利。

　　8、所有返利都必須是在合同期滿且貨款結清后的次月甲方以產品兌現給乙方。

　　第五條價格與結算

　　1、甲方產品的價格以甲方蓋公章的附件為準，甲方視成本及市場原材料變化有權更改供應價格，但應提前一個月通知乙方。新價格調整前已付款則無論甲方價格做任何調整本批貨以原供價為準。

　　2、結算方式：先款后貨，甲方在收到乙方貨款5日內按乙方指定地點將貨物發出。

　　3、付款方式：由乙方將貨款存入甲方指定的銀行賬戶。乙方不得將現金交與甲方業務人員，否則由此產生的一切不良后果由乙方負責。

　　第六條爭議解決

　　（一）、因履行本合同發生的爭議，應通過友好協商解決，經協商無法解決之爭議在甲方所在地人民法院起訴，通過訴訟解決合同爭議。

　　（二）其他

　　1、本合同任何條款的變更，雙方必須書面為之；

　　2、甲方業務代表未經甲方書面傳真確認，不得向乙方借取貨物或現金，不得行使超出合同范圍之外的權力，由此引發的一切責任甲方不予承擔。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方簽字（蓋章）生效，雙方各執一份。本合同共頁，涂改或未經合法授權代簽無效。

　　4、本合同有效期為月日；

　　5、未盡事宜雙方協商處理；

　　（三）雙方簽章：

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

買賣合同參考 篇21

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，甲乙雙方本著平等互利互惠的原則，就雙方采購鋼材事項達成如下合同條款：

　　一、甲方工程的名稱及地點：

　　二、交易方式：

　　1、在本合同有效期內，甲方項目部指定收料人在與各項目部簽訂采購合同中指定，甲方項目部指定收料人及對帳人為 ，聯系電話 。

　　2、甲方以傳真、短信或口頭方式通知所需采購的鋼材具體的規格、數量，乙方應當在接到甲方要貨通知之日起3個工作日內（直徑28以上鋼材需提前30天報供貨計劃），將所需鋼材送到指定地點，如乙方原因造成供貨延誤，乙方應按甲方要求鋼材供貨額萬分之六/天向甲方支付違約金。

　　3、乙方將鋼材送達工地后，甲方收料人應當場清點數量，核對規格、品名，核實后在乙方的送貨單上簽名，該單作為乙方與甲方的結算憑證。

　　四、鋼材的計量方式：螺紋鋼按理論重量計算；9米定尺。線材按電子磅計量，磅差不得超過每噸3公斤。

　　五、交（提）貨地點、方式：每批鋼材交貨地點按照合同的指定工程地點，由乙方負責送貨到達。乙方配送部 ，手機： ，傳真 ： ，乙方核對人： ，手機 。

　　六、質量要求、技術標準：乙方必須按甲方如下的指定品牌供應符合國家的質量標準的`鋼材，并隨每批貨物出具質量保證書、合格證、生產許可證，甲方的指定鋼材品牌或指定廠家如下： ，若因乙方原因不能采購以上指定鋼材品牌或指定廠家的貨源送達甲方工地，向甲方支付20xx元/次的違約金，并應在接到甲方供貨通知當天告知甲方，經甲方同意可采購上述指定鋼材品牌或指定廠家以外且質量符合國家標準的三個以上鋼材品牌或指定廠家品牌供甲方選擇。

　　七、驗收標準和方式：甲方應在收到乙方送達鋼材后五個工作日內取樣送當地有檢測資格部門進行檢測，檢測合格后方可使用，若甲方未復檢使用鋼材責任由甲方負責。如鋼材在檢測后發現質量不合格，甲方應在收到檢測報告三天內通知乙方，乙方確認檢測報告后無條件負責退回貨物，并在二個工作日內按甲方要求供應合格產品，并承擔退貨相關費用（裝卸費用由乙方承擔），若甲方在接鋼材復檢不合格報告后未能在三天內通知乙方的，則由甲方承擔責任。同時甲方在現場抽驗鋼材外觀質量和理論重量，乙方應保證合格。不論甲方是否將材料送去檢測，乙方均需確保材料質量符合國家標準。

　　八、結算及付款方式：

　　1、乙方按甲方要求將鋼材送達甲方指定工地的當天，甲方指定收貨人應在乙方送貨憑單上簽收確認并加蓋項目部專用章，該簽收憑單將作為雙方結算貨款的依據。

　　2、乙方把結算清單送達工地，甲方代表應在三十天之內書面或口頭回復是否準確。

　　3、付款方式為： 每次付款前，乙方均應提供國家統一完稅發票，同時發票專用章的單位名稱應與供貨單位名稱相一致，否則甲方有權拒絕付款。

　　九、其他約定事項；若到鋼材到甲方工地時間為05：00到20：00時間的甲方負責工地5小時內及時配合卸貨，若甲方原因不能在5小時內安排卸貨的，向乙方支付誤工費1000元/日，若鋼材到甲方工地時間為20：00到05：00時間的甲方負責10小時內及時配合卸貨，若甲方原因不能在10小時內安排卸貨的，向乙方支付誤工費1000元/日。

　　十、簽訂合同的任何一方違約不履行合同，應負違約責任。因本合同發生糾紛，任何一方均可向合同簽訂地所在地法院起訴。

　　甲方：乙方：日期：

買賣合同參考 篇22

　　買 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　賣 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

　　第一條 品名、規格、數量及單價

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二條 合同總值

　　第三條 原產國別及制造廠商

　　第四條 裝運港

　　第五條 目的港

　　第六條 裝運期

　　________分運：

　　________轉運：

　　第七條 包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

　　第八條 嘜頭

　　賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：

　　第九條 保險

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110%發票金額投保。

　　在CFR條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條 付款條件

　　1.買方在裝運期前30天，通過________銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計____.該信用證在____ 銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸________運輸公司。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　g.在CIF條款下

　　1.全套按發票金額110%投保____ 的保險費。

　　2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(f除外)一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。

　　3.銀行在收到合同中規定的`、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為____ .

　　4.按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

　　第十一條 裝運條件

　　1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

　　2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

　　3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

　　4.如果任一單件貨物的重量達到或超過 噸，長 米，寬 米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　第十二條 技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

　　c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d.零配件目錄。

　　e.安裝、操作和維修說明書。

　　2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

買賣合同參考 篇23

　　甲方 ________________

　　乙方： ________________

　　第一條、標的物

　　1.1標的、數量、價款等

　　名稱：羊肉、羊雜

　　數量：_____________

　　單價：___________

　　總金額：___________

　　提交貨時間：_____________

　　第二條、產品的質量要求

　　2.1乙方要保證提供的牛肉的質量及新鮮度。

　　2.2出現質量問題甲方有權換貨或退貨處理。

　　第三條、產品的交付

　　3.1交(提)貨方式：甲方負責運輸費用 乙方負責聯系運輸。

　　3.2甲方變更到貨地點的，應在合同規定的交貨期限前5日通知乙方。

　　第四條、產品檢驗：

　　4.1負責產品的檢驗。

　　第五條、質量異議

　　5.1甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在當日內向乙方提出書面異議，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

　　5.2如甲方未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合合同規定。

　　5.3乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　第六條、結算方式、時間及地點：

　　6.1乙方將貨物交付甲方，甲方驗收合格后以結算方式付款。

　　第七條、本合同解除的條件：除本合同約定的情形外，從《中華人民共和國民法典》之規定。

　　第八條、違約責任：

　　8.1乙方應承擔的違約責任：

　　a.乙方在合同規定的履行期屆滿時，不能按合同約定交貨的，應向甲方支付不能交貨部分貨款 _________ %的違約金。

　　b.乙方逾期向甲方交貨的，甲方可根據需要接收或拒絕。甲方拒絕接收的，按解除合同的規定辦理。甲方接收的，乙方每逾期一日，向甲方支付逾期交貨部分貨款 _________%的違約金。

　　c.乙方因產品包裝不符合合同規定的，應根據甲方的要求進行重新包裝或退貨、換貨，費用由乙方自負。

　　d.乙方將產品錯發，應根據甲方要求重新發貨或將上述貨物發回至約定的地點，費用由乙方自負。因此造成逾期交貨的，承擔相應違約責任。

　　e.乙方由于履行合同不符合約定，給甲方造成損失的，均應賠償損失。

　　8.2甲方應承擔的違約責任：

　　a.甲方違反合同規定，無正當理由中途退貨的，向乙方支付退貨部分貨款______ %的違約金。

　　b.甲方無正當理由拒不接收貨物的，向乙方支付拒收部分貨款 ______ %的違約金。

　　c.甲方逾期支付貨款的，應按照銀行同期貸款利率向乙方按日支付違約金。

　　d.甲方由于履行合同不符合約定，給乙方造成損失的，均應賠償損失。

　　第九條、合同爭議解決的方式：如因執行本合同，發生爭議，雙方應首先協商解決，協商不成，提交呼和浩特仲裁委員會裁決。

　　第十條、未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同有同等效力。本合同中涉及經雙方確認的說明、要求、標準等可作為附件，為本合同不可分割的部分。

　　第十一條、本合同以傳真形式簽訂，自雙方簽字、蓋章之日起生效。共 _______ 份，甲、乙雙方各執 ______份。

　　甲方：(蓋章)______________ 乙方：(蓋章)___________

　　代表人：(簽字)______________ 代表人：(簽字)__________

　　帳號：_____________ 帳號：________________

　　簽訂日期：_______ 年 ____ 月 ___ 日

　　簽訂地點： _________________

買賣合同參考 篇24

　　甲方：____________________________　　乙方：____________________________　　經甲、乙雙方協商同意，甲方供乙方_________臺，型號：_________。主要功能：______，各項技術指標以合同內容為準。　　

　　一、甲方應按所簽合同內容，如實提供_________ 給乙方_________臺，并根據乙方要求提供所需的___；____等。　　

　　二、價格：_________元臺，共計_________元。　　

　　三、乙方應按甲方提供的使用說明書，合理操作使用，不要自行改造或不合理操作。　　

　　四、提貨方式：甲方負責辦理托運和托運費。　　

　　五、結算方式：先付款后提貨。　　

　　六、如乙方驗收_____不付合____要求，甲方應按民法典通則執行退款，如發生糾紛應通過當地法院判決處理。　　

　　七、本合同一式兩份（、復印有效），簽字付款后生效。　　甲方：_________________________　　合同簽定人：___________________　　電話：_________________________　　合同簽定時間：_________________　　聯系地址：_____________________　　咨詢電話：_____________________　　傳真電話：_____________________　　乙方：_________________________　　合同簽定人：___________________　　電話：_________________________　　合同簽定時間：_________________　　聯系地址：_____________________　　傳真電話：_____________________設備銷售合同 篇10　　甲方：_____技術有限公司　　乙方：　　為保證_____技術有限公司生產經營的醫療廢棄物集中處理系統，醫療垃圾處理設備，工業廢棄物處理設備，工業區廢棄物集中處理系統，工業危險廢棄物處理系統，____市生活垃圾集中處理系統，各類垃圾前分選系統，建筑廢棄物綜合再利用系統，航空廢棄物處理系統，高危險廢棄物處理系統，化工、制藥工業廢棄物處理系統，特種廢棄物焚化系統，廢液、廢溶劑專用焚化系統，污泥、廢渣專用焚化系統順利推廣、銷售，本著公平、雙贏的原則，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議：　　

　　一、乙方負責代理項目及價格：　　

　　1.代理項目：　　甲方正式授予乙方代理_____技術有限公司項目設備銷售的代理權，負責該項目的銷售工作。　　

　　2.乙方代理的設備型號為________設備價格（大寫）：_____________________　　配置見附件。　　

　　二、設備銷售貨款支付方式：　　1.設備銷售貨款支付方式：　　

　　（1）付款時間：合同簽訂后的三個工作日內支付合同總金額的 60 %，貨到交貨地點三個工作日內支付合同總金額的 30 %，設備安裝調試完畢三個工作日內付清合同總金額的 10 %。　　

　　（2）付款方式：最終用戶需將設備銷售款直接打入甲方指定賬戶。當甲方收到貨款90%后，甲方在一周內按約定價格支付乙方的傭金，乙方提供代理酬金發票。　　

　　（3）甲方開戶行：中國，賬號： 。　　

　　三、甲、乙雙方權利與責任　　

　　1、甲方在技術上全力配合乙方工作，但在項目運作的整個周期內所產生的費用均由乙方負責；　　

　　2、按公司提供的價格出售的設備，項目代理有40%的利益，在公司提供的價格上打折后出售的設備，打折部分由代理商自行承擔。　　

　　3、如甲方沒有按時、足額收到設備銷售款，甲方有權延緩支付乙方相應傭金，乙方有義務負責對購買設備方的銷售款進行追繳。　　

　　4、乙方在負責甲方授權項目銷售、推廣過程中產生的一切債務、債權和一切經濟糾紛均與甲方無關，由乙方獨立承擔其全部相關法律責任；　　

　　5、乙方在負責甲方授權項目銷售過程中，不得有做出不利于正當市場競爭的行為，不得做出不利于甲方對外形象及甲方利益的行為，否則，甲方有權隨時終止協議約定內容。　　

　　6、乙方必須遵守總公司的《技術保密協定》、《知識產權保護合同》及《項目代理協議》等相應協議的所有條款。　　

　　7、本協議所簽內容未經甲方同意，乙方不得轉讓他方；　　

　　四、簽署相關協議　　甲、乙雙方必須簽署;cec商標及知識產權保護協定;和;cec知識產權保護合同;，上述兩協議必須與本協議同時簽署方能生效且與本協議具有同等法律效力。　　

　　五、協議期限及簽署地點　　

　　1、協議期限：本協議簽字蓋章之日生效，有效期________年，此前所簽協議作廢；　　

　　2、本協議的簽訂地點：市建內大街7號光華長安XX2座11層。　　

　　六、協議的中止　　

　　1、乙方在代理期間，做出任何違反甲方管理規定或有損甲方形象和利益的行為，甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議；　　

　　2、乙方不得有擅自出售、抵押、許可、泄漏甲方知識產權的行為，否則甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議同時追究乙方的法律責任；　　

　　3、乙方沒有履行本代理協議時，甲方有權單方面中止與乙方簽訂的本代理協議。　　

　　七、協議糾紛的解決　　在本協議執行期間，甲乙雙方如發生爭議，雙方可以協商解決，協商解決未果時，可以向甲方所在地人民法院提請經濟訴訟解決。　　

　　八、協議文本及附件　　

　　1、本協議一式貳份，雙方各執壹份，具有同等法律效力，影印無效；　　

　　2、本協議附件包括：　　乙方營業執照等公司證照及法人代表身份證復印件；　　代理商管理制度　　設備配置　　代理商承諾書　　甲方：_____技術有限公司 乙方：　　代 表 人：代 表 人：____日期：____日期：

買賣合同參考 篇25

　　出賣人：以下簡稱甲方

　　買受人：以下簡稱乙方

　　根據國家有關房產的規定，甲乙雙方經協商一致，簽訂本房二手房買賣合同，以資共同信守執行。

　　第一條 乙方購買甲方坐落在_______________市__________街__________巷_________號的房屋__________棟_______間，建筑面積為______________平方米。

　　第二條 上述房產的交易價格：______________元。

　　第三條 付款時間與辦法

　　1.乙方應于________年______月_______日前向甲方付清房產款項(交款日期以匯款時間為準)。

　　2.乙方面交給甲方現金______________元;其余______________元均由乙方按甲方提供的匯款地點、收款人匯給甲方。

　　第四條 甲方應于________年_______月________日前將交易的房產全部交付給乙方使用。

　　第五條 稅費分擔

　　1.甲方承擔房產交易中房產局應征收甲方的交易額____________%的交易費;承擔公證費、協議公證費。

　　2.乙方承擔房產交易中房產局應征收乙方的交易額____________%的交易費，承擔房產交易中國家征收的一切其他稅費。

　　第六條 違約責任

　　1.乙方必須按期向甲方付款，如逾期，每逾期一天，應向甲方償付違約部分房產款____________%的違約金。

　　2.甲方必須按期將房產交付乙方使用，否則，每逾期一天，應向乙方償付違約部分房產款______________%的違約金。

　　第七條 本房二手房買賣合同主體

　　1.甲方是______________、______________、______________、______________，共__________人，委托代理人____________即甲方代表人。

　　2.乙方是______________單位，代表人是______________。

　　第八條 本房二手房買賣合同經國家公證機關______________公證處公證。

　　第九條 本房二手房買賣合同一式______________份，甲方產權人各一份，乙方一份，______________房產管理局、______________公證處各一份。

　　甲方：

買賣合同參考 篇26

　　出賣方： 身份證： 電話：

　　買受方： 身份證： 電話：

　　（注：出賣方的房產證上注明的產權人必須都寫上，通常是夫妻）

　　第一條 房屋的基本情況

　　出賣方房屋（以下簡稱該房屋）坐落于 幢；位于第十層，房號為 ，建筑面積 平方米，房屋用途為住宅；房地產權證號為 房權證 字第 號。土地使用權證號為 國用（20 ）字第 號。（或不動產證編號為 ）

　　第二條 室內設施的特殊約定

　　本合同金額包含房屋、室內裝修以及部分家具家電，裝修明細為：地磚、墻磚、墻漆、墻紙、吊頂、實木地板、客廳背景墻、燈具及開關面板、窗簾、壁櫥、不銹鋼水槽、鋁合金陽臺、沐浴房、洗臉臺、五金掛件、套裝門……（根據實際情況增減）；家具明細為：廚柜、餐桌及六把餐椅、組合沙發一套、二門書櫥、書桌、四門衣柜……（根據實際情況增減）。

　　第三條 關于學區房名額的約定

　　因買受方購置此房屋的核心用途為讓孩子落戶上學，為實現合同目的，出賣方應保證 中學（ 市 路 號校區）相應的學區指標可以正常使用。

　　（注：標明地址是為防止有的學校有多個校區）

　　第四條 價格

　　該房屋售價為（人民幣） 萬元整（不含稅費）。

　　第五條 付款方式及房屋交付期限

　　買受方應于本合同生效之日向出賣方支付定金（人民幣） 萬元整，并應于本合同生效之日起三十日內將該房屋全部價款付給出賣方。出賣方應于買受方交付 %房款后辦理不動產登記過戶手續，以便于辦理貸款及入學登記等手續，并于全款繳納后一周內交付房屋。

　　第六條 買受方逾期付款的違約責任

　　買受方如未按本合同第五條規定的時間付款，出賣方對買受方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止，月利息按銀行現行利率計算。逾期超過10天后，即視為買受方不履行本合同。屆時，出賣方有權終止合同，并按下述約定，追究買受方的違約責任。

　　買受方按累計應付款的3％向出賣方支付違約金。出賣方實際經濟損失超過買受方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的`差額部分由買受方據實賠償。

　　第七條 出賣方逾期交付房屋的違約責任

　　除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外，出賣方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給買受方使用，買受方有權按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。逾期超過 日，則視為出賣方不履行本合同，買受方有權終止合同，并按下列約定，追究出賣方的違約責任。

　　出賣方按買受方累計已付款的 10 ％向買受方支付違約金。買受方實際經濟損失超過出賣方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由出賣方據實賠償。

　　第八條 關于學區房名額的約定

　　如因學區資格問題導致買受方小孩無法在20 年9月1日前報名入學，買受方有權解除合同，追回房款，并按下列約定，追究出賣方的違約責任。

　　出賣方按買受方已付款的 15 ％向買受方支付違約金。二次過戶的所有稅、費均由出賣方承擔。

　　第八條 關于產權登記的約定。

　　房屋辦理交付手續后一個月內權屬變更登記手續未辦理完成的，買受方有權解除合同。

　　第九條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，無按揭、抵押債務、稅項及租金及其他債務糾紛。交易后如有上述未清事項，由出賣方承擔全部責任。

　　第十條 因本房屋所有權轉移所發生的土地增值稅、契稅及其他房屋交易所發生的費用由買受方向國家交納。除個人所得稅外，出賣方不承擔因房屋交易所發生的稅費。

　　第十一條 其他約定： 1、出賣方應在買受方支付全部房款前辦好管道煤氣開戶，保證買受方接受房屋時能夠正常使用管道煤氣。

　　2、出賣方在交付房屋時應當保證該房屋中現有家電能夠正常使用。

　　第十二條 本合同未盡事項，由雙方另行議定，并簽訂補充協議。

　　第十三條 本合同內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

　　第十四條 本合同在履行中發生爭議，由出賣方、買受方雙方協商解決。協商不成時，出賣方、買受方雙方同意通過原告所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條 本合同（經出賣方、買受方雙方簽字）之日起生效。 本合同共3頁，一式4份，雙方各執2份，具有同等效力。

　　出賣方（簽名）：

　　買受方（簽名）：

　　簽約日期： 20 年 月 日

買賣合同參考 篇27

　　買方：（以下簡稱甲方）　　賣方：（以下簡稱乙方）　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協議，共同遵照執行：　　

　　第一條：甲方購買乙方所有的機動車一輛：　　車號：顏色：　　產地：型號：　　發動機號碼：（拓印粘貼）　　底盤號碼：（拓印粘貼）　　

　　第二條：甲方向乙方支付車款人民幣萬元。包括三部分：定金、

　　第一筆車款和其余部分車款。　　

　　第三條：甲方的付款方式和期限：本合同生效當日付定金萬元，____日內再支付

　　第一筆車款現金萬元；其余部分車款在該車辦理轉戶手續前全部付清。　　

　　第四條：乙方在收到甲方

　　第一筆車款之日，應立即交付無瑕疵的車輛及隨車工具，

　　第一買賣。(本文來自于范-文-先-生-網)瑕疵保證期為自車輛交付之日起一個月。并且保證他人對該車無任何權利要求。　　

　　第五條：辦理轉戶所需費用由甲方負擔。乙方負有協助辦理的義務。　　

　　第六條：乙方應交付給甲方該車的全部真實、有效的證件以及繳稅、費憑證。　　

　　第七條：乙方應保證交付前該車的維護正常，手續完整。　　

　　第八條：甲方違反本合同，定金不予退還。　　

　　第九條：乙方違反本合同，應向甲方支付相當于定金數額的違約金。　　

　　第十條：本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。　　甲方：　　乙方 ：

買賣合同參考 篇28

　　合同編號：

　　賣方（下稱甲方）：____________ 地址：________________________ 聯系方式：____________

　　買方（下稱乙方）：________________地址：________________________ 聯系方式：_____________

　　甲乙雙方經過友好協商，基于自愿平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的作品事宜，達成如下協議合同：

　　一、作品概況

　　二、作品權屬

　　甲方應保證對本合同的第一條作品擁有所有權及處分權，并擁有足以對抗第三人的權利，同時甲方應如實說明作品的情況及瑕疵。

　　三、交易價格

　　經甲乙雙方確認，本合同交易作品的價格合計為：人民幣，甲乙雙方均有對本合同約定的.交易價格和其他事項保密的義務，任何一方泄露合同其中信息，應承擔給對方造成損失的賠償責任。

　　四、付款方式

　　乙方應在________年_____月_____日前將上述款項付至甲方銀行賬戶。

　　五、作品交付及驗收

　　甲方應在合同簽訂____日內將作品交付乙方。甲乙雙方在交付的同時對作品進行現場驗收。

　　1、 驗收方法：雙方書面確定。

　　2、 驗收標準：符合本合同第一條所列作品概況。

　　3、 驗收結束后，甲乙雙方應對作品進行確認正視、俯視、底視的照片進行簽字確認。

　　六、交易終止

　　乙方于以下情形有權終止交易：有證據表明作品在權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處。上述情形屬實的，乙方有權解除合同，如乙方已經支付的款項，甲方應在____日內退回，逾期則按照每天2%的標準承擔違約金。

　　七、甲方取回責任

　　本合同解除后，甲方應于____日內取回作品；逾期未取回，乙方收取合理的保管費。甲方如采用郵遞方式取回，應向乙方出具書面申請，郵遞、保險用由甲方承擔，乙方不承擔貨物交予承運人之后的責任。

　　八、違約責任

　　1、甲方在作品的權屬、真偽、瑕疵紕漏等方面存在不實之處，應按照本合同約定的交易價格向乙方進行賠償。

　　2、乙方未按照合同約定支付款項的，逾期每天則按照1%的標準支付違約金。

　　九、不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免的對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等，以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如遇不可抗力事件發生，導致合同無法正常履行，發生一方應及時告知對方，并及時協商合同終結或延期協議，并書面做出合同附件。

　　十、補充與附件

　　本合同未盡事宜，應按照國家相關法律法規執行，未做規定的，甲乙雙方經過友好協商達成書面補充協議。協議與其他補充材料作為合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、合同效力

　　本合同自甲乙雙方簽字之日生效。有效期為年，自至 年月效力，簽字蓋章（手印）生效。

　　十二、爭議處理

　　本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人友好協商解決，也可由有關部分調解；協商或調解不成的，則可提交地方仲裁委員會仲裁，或依法向乙方地方人民法院起訴。

　　賣方：賣方： 地址：地址： 聯系方式： 聯系方式：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　銀行賬號： 銀行賬號：

買賣合同參考 篇29

　　供方（以下簡稱甲方）：

　　需方（以下簡稱乙方）：

　　經甲乙雙方協商，就乙方向甲方購買節電器產品事宜達成如下協議：

　　一、購買產品清單：序號產品名稱規格型號數量單價小計 合計（人民幣大寫）：

　　二、甲方的權利和責任：甲方有權了解乙方的用電設備的詳細資料。甲方負責對乙方相關人員進行設備使用操作培訓。

　　三、乙方的權利和責任：乙方負責提供甲方需要的各用電設備的詳細資料。乙方應按本合同規定的條款如期支付貨款給甲方。

　　四、運輸和安裝：甲方負責將設備運輸至乙方指定的地點，相關費用由甲方承擔。如需甲方安裝調試設備，乙方需支付設備的安裝調試材料費，為合同總金額的5%。如乙方為非____區域內客戶，則甲方技術服務人員的相關差旅費由乙方承擔。

　　五、付款方式：

　　1、乙方需預付合同總金額的%，合計元給甲方，設備安裝調試完成后日內支付合同總金額的%，合計元給甲方。

　　2、付款方式一律以銀行匯款、貸記憑證或支票形式支付，甲方不收取現金，否則后果自負。

　　六、售后服務：甲方銷售之產品，主機出現故障________年內包換。甲方銷售之產品，如屬甲方選用其他廠家之產品由甲方系統集成，則按照該廠家的售后服務條款執行。以上條款若屬乙方使用不當或由不可抗因素造成，則不屬于質保范圍。甲方銷售之產品實行________年保修，質保期后相關維修費用由乙方承擔。

　　七、違約責任：甲方產品安裝調試后節電率達不到預期效果，節電率每下降一個百分點，售價也同比例下調。乙方必須按合同規定條款支付貨款，如拖延不付，甲方有權拆走設備，乙方必須賠付合同金額30%的違約金給甲方。

　　八、其它事項：本合同雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜由雙方協商解決。本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　________年____月____日

　　________年____月____日

買賣合同參考 篇30

　　甲方：_________________________

　　乙方：_________________________

　　根據_________招標編號為_________的招標文件及該文件的投標文件和中標通知書，甲乙雙方就以下_________地區飛蟲綜合治理的中標事宜，簽訂本合同書。

　　一、合同內容

　　1.綜合治理范圍：_________地區具體包括_________以北，_________以東，_________以南，_________以西，_________河道以及_________范圍內的綠地、河流、湖泊、道路等飛蟲治理。

　　2.治理期限自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。

　　二、下列文件為本合同不可分割部分

　　1.中標通知書；

　　2.乙方中標的投標書；

　　3.招標文件；

　　4.乙方在招投標過程中所作的其它承諾、聲明、書面澄清等。

　　三、飛蟲綜合治理標準

　　1.控制區范圍：早晨及傍晚飛蟲群舞現象明顯減少，一視野2處以內。

　　2.草坪：飛蟲數平均每平方米控制在_________只左右。

　　3.水域幼蟲指標（按全國愛衛會除四害標準），用500ml收集勺采集沿湖、沿河水體中蚊幼蟲或蛹陽性率不超過3%，陽性勺內幼蟲或蛹平均數不超過_________只。

　　四、飛蟲綜合治理基本要求

　　1.為確保生態環境不遭受破壞，乙方必須采用環保、安全藥劑并積極采用物理、生物方法治理。

　　2.乙方治理過程中，必須采取周密的安全措施，以避免對工作人員、公眾和他人財產的損害，因乙方操作不當及治理不當造成行人及其他財產損失，由乙自行承擔。

　　3.乙方應針對各類飛蟲的特性及實際情況制定相應的治理方案。

　　4.消殺時間安排：

　　（1）制定整體飛蟲控制方案，確保每天有至少_________名消殺人員在現場；

　　（2）制定飛蟲活動季節常規消殺方案；

　　（3）有重要活動或特殊情況時，相應增加消殺次數以盡量降低飛蟲密度。

　　5.乙方應聘請有關農業植保、林業方面的專家共同探討、研究長期治理方案。

　　五、飛蟲綜合治理考核措施

　　_______年______月______日至______月______日（每7天考核一次）由雙方共同考核飛蟲數量，每平方米控制在_______只以內為達標；檢測飛蟲數量每超過一只扣人民幣_________元整（rmb_________元）；連續三次檢測結果超過_______只飛蟲以上，甲方有權解除合同，并由乙方承擔違約責任。

　　六、甲方權利和義務

　　1.根據甲方治理要求及乙方投標文件中的承諾，對乙方提供的服務及履行本合同情況實行驗收考核。

　　2.因突發事件及重大活動，甲方需調動乙方人員、設備時，乙方應無條件服從安排予以配合。

　　3.每月對乙方的治理的質量進行考核，視考核結果經甲方同意后由財政部門支付養護費用。

　　4.對于乙方治理期間由于治理工作不能及時完成，且造成較大影響的，甲方有權安排第三方進行治理，所發生的費用從乙方治理費中扣除。

　　七、乙方權利和義務

　　1.乙方根據甲方招標文件的要求及投標文件所作的承諾，積極主動保質保量地完成飛蟲治理工作。

　　2.接受并主動配合甲方及行業管理部門的檢查。

　　3.養護范圍之外的突擊性、突發性工作，乙方須服從甲方的安排，不得無故拖延。

　　4.綜合治理區內所有設施設備及花木的應保持完好，因乙方治理不善而損壞的設施設備和花木應負責修復和移植或照價賠償。

　　5.乙方在每月經驗收考核后，按月從財政部門領取養護費用。

　　八、價格與支付

　　1.合同價格按此次中標價格執行，合同總金額為人民幣_________元。

　　2.合同價款的支付及付款方式：

　　（1）合同金額的10%作為質量保證金。

　　（2）每月支付的合同價款=中標價×90%/8－當月考核未達標扣款。

　　（3）按上述公式折算的合同價款由財政部門次月直接向中標單位支付。

　　3.付款方式：銀行轉帳。

　　4.根據國家現行稅法對甲方征收的與本合同有關的稅費均由甲方承擔；根據國家現行稅法對乙方征收的與本合同有關的一切稅費均由乙方承擔。

　　九、不可抗力

　　（1）因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任。但合同一方遲延履行后發生嚴重后果的，不能免除責任。

　　（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的損失，并應當在合理期限內提供證明。

　　十、合同的解除和轉讓

　　1.甲方和乙方協商一致，可以解除合同。并報政府采購監管部門審查備案。

　　2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使不能實現合同目的，未受不可抗力影響的一方有權解除合同；

　　（2）因合同一方違約導致合同不能履行，另一方有權解除合同。

　　（3）有權解除合同的一方，應當在違約事實或不可抗力發生之后三十天內書面通知對方以主張解除合同，合同在書面通知到達對方時解除。

　　十一、合同的生效

　　本合同在雙方簽字蓋章并在招標方收到乙方提交的履約保證金或履約保函后，經政府采購管理機構備案后即生效。

　　十二、爭議解決

　　甲乙雙方因合同發生爭議，簽約雙方應友好協商解決。協商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起訴。

　　十三、附則

　　1.合同份數。本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，招標代理機構一份，政府采購管理部門一份。

　　2.未盡事宜。本合同未盡事宜應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國政府采購法》以及其同相關法律、法規之規定解釋。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：______________

買賣合同參考 篇31

　　合同編號：LA20 011-15

　　購貨方：李

　　供貨方：深圳市家具有限公司

　　茲購方向供方采購家居材料產品，經雙方友好協商，達成如下協儀：

　　一、產品清單

　　應付總金額(RMB)：柒拾玖萬零伍佰元整(￥790500.00)1、付款方式：2、包裝要求：3、到貨日期：4、到貨地點：5、運輸方式及運費負擔6、計算方式及期限：

　　付款方式：貨到付清余款。本合同報價有效期為30天。收款賬戶：戶名：謝開戶行：中國光大銀行深圳分行

　　二、雙方約定事項

　　1、供方保證在合同規定的時間內向購方提供上述產品，不耽誤購方的采購計劃。

　　2、購方收到貨物的24小時內必須將貨物檢驗完畢，并和供方隨貨出庫單核對，如發現諸如水漬、外包裝毀壞等可能導致產品受損的情況，應于收到貨物后四十八小時內書面通知供方，在此期限內購方沒有提出書面異議的，供方將視同購方收妥貨物。

　　三、產品質量承諾

　　自購方收到產品起算，只要是屬于產品本身質量問題，供方承諾，一個月內包換，三年保修，終身維修，終身提供技術支持。

　　四、不可抗力及爭議解決方式

　　1.產品購銷雙方的任何一方由于不可抗力的'原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　2.雙方合同履行過程中發生爭執的，雙方應協商解決或請求調解。

　　五、未盡事宜，由雙方協商解決，或向供貨方所在地法院提請訴訟。

　　六、合同生效及失效

　　本合同一式兩份，購銷雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效，傳真件有效。本合同生效時限，以雙方中的一方最終簽訂日期為準，產品服務期起始同日計算。在購方購買的產品服務期或保修期結束之日起，本合同自動失效。

　　購貨方：

　　供貨方：家具有限公司

　　____年____月____日