買賣合同（建材類）（精選33篇）

買賣合同（建材類） 篇1

　　甲方(賣 方)：_____ 身份證號碼：_____

　　身份證號碼：_____

　　甲方的代理人：_____身份證號碼：_____

　　乙方(買 方)：_____身份證號碼：_____

　　乙方的代理人：_____身份證號碼：_____

　　丙X(中介方)：_____

　　甲乙丙三方在平等自愿的基礎上，經協商一致，訂立本合同，以資信守。

　　第一條：房地產基本情況

　　經丙X居間促成，甲方將其所有的房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權 (以下簡稱房地產) 轉讓給乙方。該房地產基本情況如下：

　　(一)、該房屋位于，房屋類型，結構，樓層，建筑面積平方米，土地使用權面積平方米，附帶車庫約平方米，閣樓約平方米，裝飾裝修情況為。

　　(二)、該房屋所有權證號：_____，該房屋占用范圍內的土地所有權為：_____，土地使用權取得方式：_____【出讓/劃撥/其它】，土地使用權證號：_____

　　(三)、附隨該房屋一并轉讓的設施、設備包括：_____ (名稱、品牌、型號、數量)。

　　第二條：甲方擔保

　　(一)、權利擔保。 甲方對轉讓房地產的權屬提供如下擔保：_____

　　1、保證該房地產是符合國家及本市關于房屋上市的有關規定及政策，否則，由甲方承擔全部責任;

　　2、該房地產的權利被限制情況為：□A.甲方承諾對該房地產享有完全的處分權，交易時不存在被查封、抵押及共有權人不同意出售等權利瑕疵和負擔，保證乙方不受第三人合法追索;□B.該房地產在交易前已經設定抵押，抵押權人為：_____，甲方應于前辦理抵押注銷手續。

　　3、若該房地產在交易前已存在有關稅費及設施安裝費等債務糾紛，甲方應在申請辦理房屋產權過戶前辦妥結清，如有未清事項，由甲方承擔全部責任;

　　4、因該房地產存在權利負擔或債務糾紛而引發訴訟等爭議處理程序給乙方造成損失的，甲方承擔賠償責任。

　　(二)、質量擔保。 甲方保證所出售的房屋符合國家強制性標準，具有通常的居住使用功能，交易之前鄰里之間無公用面積糾紛等矛盾，否則，由甲方承擔全部責任;在保修期內出現內在結構和質量問題的，甲方應當積極協助乙方向責任第三方主張權利。

　　第三條：成交價格

　　該房地產按套計價，成交總價為人民幣_____元整（_____） (以下均以人民幣結算) ，該成交價款包括：_____【 1、僅指該房地產及其附屬設施本身價格; 2還包含附隨房屋一并轉讓的設施、設備價格】

　　第四條：付款方式和期限

　　(一)本合同簽訂之日，乙方應向甲方支付定金_____元整，作為購房擔保。在申請辦理房屋產權過戶前，甲方毀約的，雙倍返還乙方定金，乙方毀約的，無權要求甲方返還定金。完成房屋產權過戶申請手續簽字后，定金抵作購房款。

　　(二)為督促甲方及時履約，乙方可以預留_____元整作為履約保證金，此款在甲方實際交付房屋、結清應付費用、房地產權全部過戶至乙方名下之日結清。

　　(三)除定金、保證金之外的剩余房款_____元整，甲乙雙方約定采取以下第種付款方式：_____

　　A. 乙方應于甲乙雙方完成房屋產權交易過戶申請手續簽字之日一次性付清。

　　B. 乙方采取貸款方式付款

　　1、乙方應于給付甲方首付款_____元整，剩余房款_____元整申請貸款。

　　2、乙方應于向貸款機構提交貸款申請的相關資料，并配合貸款機構進行貸款調查、審查和審批等手續，甲方應協助乙方辦理貸款手續。貸款部分的房款應于貸款機構放款的當日直接給付甲方。

　　3、如貸款機構實際審批貸款額不足以支付房款余額或貸款未獲批準的，雙方約定按以下第種方式處理：_____

　　a. 乙方應于貸款機構出具貸款承諾函之日起三個工作日內補足應交款。

　　b. 合同終止，甲方應在合同終止之日起三個工作日內退還乙方已付所有款項。

　　□C. 甲乙雙方約定的其他付款方式：_____

　　第五條：房屋交付

　　(一)甲方應于騰出該房屋，交付給乙方占有、使用，并移交該房屋房門鑰匙，作為房屋轉移占有的標志。

　　(二)該房屋交付時，甲乙雙方應共同對附隨該房屋一并轉讓的設施、設備及裝飾裝修情況進行清點查驗，并辦理書面交接手續。

　　甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡本合同記載的各項設施、設備及裝飾裝修被損壞、拆除的，甲方應按購置同等設施、設備的市場新品價格或修復同類工程的市場價值承擔賠償責任。

　　(三)交付日前，房屋所產生的水、電、有線電視、通訊、物業等各項費用由甲方承擔，應在房屋交付前結清;以上費用的付訖憑證交乙方查驗，如有未清事項，乙方有權從履約保證金中直接抵扣上述欠費。交付日后所產生費用由乙方承擔。

　　(四)房屋風險責任自房屋交付之日起轉移給乙方承擔。

　　(五)甲方應于前將落戶于該房屋的戶籍關系遷出。

　　第六條：產權過戶

　　(一)甲乙雙方同意于，共同應攜帶相關資料向房屋權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記，并按照規定的期限和條件及時、全面地履行相關手續和提供完備資料;在乙方領取《房屋所有權證》后7個工作日內，甲乙雙方共同向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更登記手續。

　　(二)房產登記機關準予登記的，雙方提出申請的時間為該房屋權利轉移時間。

　　(三)辦理產權交易過戶手續所發生的稅費按以下第種方式承擔：_____

　　1. 甲乙雙方按國家和本市的相關規定各自承擔;

　　(四)甲方應及時協助乙方辦理公共維修基金、物業等房屋附屬事項過戶手續。

　　(五)在房地產權過戶未辦理完畢前，如遇規劃拆遷，甲方應積極協助乙方辦理相關拆遷手續，有關拆遷安置補償的權利和義務均歸乙方享有和承擔。

　　第七條：違約責任

　　(一)除貸款機構的原因外，乙方未按本合同約定期限付款的，每逾期一日，乙方應按逾期未付款的萬分之五向甲方加付違約金;逾期超過日的，甲方有權解除本合同;甲方解除合同的，應書面通知乙方。乙方應按該房地產成交總價的20%向甲方支付違約金，并承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。甲方應自解約通知送達之日起三個工作日內退還乙方除違約金和應付稅費之外的已付款。

　　(二)除不可抗力影響外，甲方未按本合同約定期限交付房屋或遷出戶籍關系的，每逾期一日，甲方應按乙方已付房款的萬分之五支付違約金，違約金可從履約保證金中直接抵扣;逾期交房超過日的，乙方有權退房;甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息 (按_____月利率1%計算) ，并按該房地產成交總價的20%向乙方支付違約金，且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。

　　(三)甲方或乙方未如約履行義務，造成交易過戶延期的，每逾期一日，違約方應向對方支付_____元違約金，直至實際履行完畢之日止。因甲方過錯造成乙方不能在本合同簽訂之日起天內完全取得房地產權屬證書的，乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息 (按_____月利率1%計算) ，并按該房地產成交總價的20%向乙方支付違約金，且承擔此次交易中雙方的全部交易稅費。

　　(四)本合同簽訂時甲方故意隱瞞該房屋已出賣給第三人或已抵押的事實，或者本合同簽訂后甲方又將該房屋出賣或抵押給第三人，導致本合同目的不能實現的，乙方有權退房。甲方應自退房通知送達之日起三個工作日內退還乙方全部已付款及利息 (______月利率1%計算) ，并按照乙方已付購房款的一倍支付違約金。

　　(五)甲方或乙方不履行本合同其它約定或違背誠信原則，導致本合同目的不能實現的，另一方有權解除合同;本合同被解除的，參照本條第1、2款執行。

　　第八條：中介服務

　　(一)丙為甲乙雙方提供以下服務：_____提供真實有效的訂約信息;充當訂約介紹人和撮合人;提供法律咨詢，擬定合同文本并協助、指導訂立合同;協助辦理或代辦交房、過戶及貸款等手續;為雙方簽訂和履行房屋買賣合同創造便利。丙在辦理委托事務中需繳納的手續費、工本費、材料費及印刷費等費用概由委托方承擔。

　　(二)中介服務費按房屋成交總價的 2% 收取，共計_____由承擔，應于付清。甲乙雙方未能交易成功的，中介費不予減免;甲乙雙方自愿解除合同的，雙方各承擔50%;若甲方或乙方違約或違背誠信原則導致未能交易成功的，由違約方或過錯方承擔全部中介費。

　　(三)甲方或乙方不按時支付中介費的，每逾期一日，應按未付費用的 3% 向丙加付違約金;本合同簽訂后，甲乙雙方不付清中介費而私下交易或通過其他居間方成交的，應共同向丙承擔雙倍中介費。

　　(四)丙故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況，損害甲方或乙方利益的，不得要求支付中介費，造成損失的，應當承擔損害賠償責任。

　　(五)在本合同簽訂之日，甲方應將房屋所有權證、土地使用權證、原購房合同書及房款 (含車庫) 交付憑證、契稅發票以及其它一切交易過戶所需的資料交給丙暫時代為保管，丙X出具收到憑證。辦理產權過戶手續時，丙及時提供。若以上證件不能交給丙X保管，甲乙雙方商定，將定金交給丙X代為保管，待房屋產權過戶至乙方名下后，丙X將定金交付給甲方抵作購房款，若甲方或乙方毀約，適用定金罰則。

　　第九條：補充或變更約定事項 (對以上條款的變更約定，效力優先于原約定)。

　　第十條：其他條款

　　(一)本合同未盡事項，由當事方另行議定，簽訂補充協議。

　　(二)本合同在履行中發生爭議，三方應協商解決。協商不成時，可依法起訴。

　　(三)為辦理貸款或產權過戶手續，甲乙雙方另行簽訂的房屋轉讓合同與本合同不一致的，以本合同為準。

　　(四)本合同自三方簽字或蓋章之日起生效;本合同一式三份，三方各執一份。

　　甲方：_____乙方：_____丙方：_____

　　甲方代理人：_____乙方代理人：_____丙方代理人_____

　　簽約時間：______年_____月_____日

買賣合同（建材類） 篇2

　　根據《中華人民共和國合同法》、最高人民法院《關于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》、最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等法律規定，結合本院審判實際，就審理買賣合同糾紛案件，提出以下指導意見：

　　一、訴訟主體的審查

　　(一)一般性審查

　　1、對當事人訴訟主體資格進行審查，應注意對當事人身份真實性、姓名或名稱的準確性，以及其民事行為能力和民事訴訟行為能力的審查。

　　2、當事人為自然人的，應當提交身份證、戶口簿、出生證明等身份證明資料；當事人為法人或其他組織的，應提交營業執照副本、工商登記檔案、社團資格登記證等登記資料；當事人名稱在訴爭的法律事實發生后發生變更的，應以變更登記資料為依據。

　　3、通過對當事人訴訟主體資格的審查，除應確定各方當事人是否符合法律規定的訴訟主體資格外，還應查明是否存在訴狀中所列訴訟主體與實際參加訴訟的主體不一致、訴狀中所載明的作為訴訟當事人的自然人的姓名與其身份證載明的姓名不同、法人或其他組織名稱與其公章使用的名稱不符的情況，以及因訴狀中載明的當事人出生日期不準確而影響對其民事行為能力和民事訴訟行為能力認定的情況。

　　4、向被告送達起訴狀副本前，發現原告訴狀中所寫的被告姓名或名稱與被告身份證、工商登記材料登記、公章上使用的姓名或名稱不一致的，應征求原告是否更正的意見，原告同意更正的，應準許其更正；原告不同意更正，且向被告送達訴狀后，被告也認為原告起訴的名稱與其實際名稱不一致的，裁定駁回起訴。向被告送達起訴狀副本后發現上述錯誤的，原、被告均同意更正的，應準予其更正；原、被告其中一方不同意更正的，應裁定駁回原告起訴。征求原、被告意見和進行相關更正的情況應記錄在案。

　　5、經審查發現，原告起訴的被告或第三人為自然人，而不具備訴訟行為能力的，應書面通知該被告或第三人的法定代理人參加訴訟；原告不具備民事行為能力的，通知其法定代理人，其法定代理人同意參加訴訟的，由其法定代理人參加訴訟，其法定代理人不同意起訴的，裁定駁回其起訴。

　　(二)應注意的問題

　　買賣合同糾紛案件，在訴訟主體方面常遇到的難點是在認定有關行為是職務行為還是個人行為時的主體追加問題。

　　經初步審查，在認定職務行為還是個人行為方面難以確認的，原告僅起訴單位或個人的，應詢問原告是否追加被告，如原告不同意追加，則應在查明案情的基礎上對是否支持原告的訴訟請求作出判決或裁定；如原告申請追加，則應依法追加被告，并全面查清事實，對是職務行為還是個人行為作出認定，并依法對責任人作出裁判。

　　二、當事人應當提交的證據及舉證責任分配

　　（一）舉證要點

　　1、證明當事人訴訟主體資格的證據：

　　（1）當事人為自然人的，應提交身份證明資料，如身份證、戶口簿、暫住證等；

　　（2）當事人為法人或其他經濟組織的，應提交主體登記資料，如工商營業執照副本、工商登記機關出具的工商注冊資料、社團法人登記證等；

　　（3）當事人在訟爭的法律事實發生后曾有名稱變更或分立、合并的，應提交變更登記資料。

　　2、證明買賣合同關系及從屬的擔保合同關系成立的證據：

　　（1）買賣合同；

　　（2）訂（定）貨單；

　　（3）證明邀約、承諾生效的信函、數據電文（包括電報、電傳、傳真、電子數據交換、電子郵件等）

　　（4）證明口頭合同成立和生效的證據，如證人證言、實際履行憑證等；

　　（5）證明擔保合同關系的保證合同、抵押合同、質押合同、定金合同或交付定金的憑證、保函等。

　　3、證明合同履行情況的證據：

　　（1）交、收貨憑證：交貨單、送貨單、提貨單、收貨單、入庫單、倉單、運單等；

　　（2）貨款收支憑證：收據、銀行付款憑證、發票等；

　　（3）證明拖欠貨款的證據：結算清單、欠條、還款計劃、還款承諾書、證明欠貨款事實的信函等；

　　（4）收貨方提出質量異議的信函、證人證言、有關單位的證明、檢驗報告、客戶投訴、退貨和索賠的證據；

　　（5）合同約定向第三人履行或第三人履行的，則提交第三人關于合同履行情況的證明及相應憑證。

　　4、當事人訴訟請求的計算清單，并注明計算方法、公式、依據等。

　　（二）舉證責任分配：

　　買賣合同糾紛，以誰主張誰舉證為原則。

　　1、對原始證據證明力的認定及鑒定問題

　　被告對原告提交證據上的簽名的真實性不予認可，因原告已經提供了原始債權憑證，被告對此予以否認，應由被告申請鑒定，被告也最便于提供檢材，不申請鑒定的，則應承擔舉證不能的法律后果。

　　2、被告對原告提交證據上的公章的真實性不予認可，舉證責任如何分配

　　如果被告不認可其有這枚公章，因在此情況下，要求被告舉證基本上屬于客觀上不能，則應由原告進一步舉證，比如查被告的工商檔案材料、被告對外使用該公章的證據（租賃合同、買賣合同、欠條、文件等等）；如果被告認為該枚公章是假的，與其手中公章不一致，則應由被告承擔舉證責任，提供真實公章樣本，申請鑒定。

　　如果被告不認可其有該枚公章，但其認可與原告間存在業務關系，也存在欠款關系，只是對數額和公章存有異議，則不能把舉證責任完全分配給原告，被告應就其欠款事實進行進一步舉證。

　　三、案件的主要爭議焦點

　　通常情況下，買賣合同糾紛案件的主要爭議焦點有以下幾個方面：

　　1、買賣關系是否存在、是否存在無效的情形。

　　2、買賣合同標的物質量對于付款的影響。

　　3、買賣合同標的物的所有權情況：

　　（1）出賣人是標的物的所有人，還是合法占有人或非法占有人。

　　（2）財產所有關系是單一所有還是共同所有。

　　（3）買賣關系發生后當事人對標的物的占有使用情況。

　　4、買賣關系的形成情況：

　　（1）雙方建立買賣關系的時間、地點，有無書面協議。

　　（2）買賣關系的建立是否系當事人的真實意思表示，有無欺詐、脅迫、乘人之危或重大誤解等違背當事人真實意思的行為。

　　（3）買賣雙方對標的物的質量要求、價款支付方法、權利轉移時間、標的物交付日期及違約責任是否約定明確。

　　（4）有無規避法律、惡意串通，損害國家、集體和他人利益，違反法律或社會公共利益等違法行為。

　　（5）需要辦理登記手續的，是否按規定辦理了所有權轉移登記。

　　5、債務人履行債務的情況：

　　（1）出賣人是否按約定的時間、地點、交付方法將符合質量要求的標的物交付給買受人。

　　（2）買受人是否按約定的時間、地點、方法接受標的物，交付價款。

　　（3）當事人不履行或不適當履行合同的原因，違約方的主觀過錯情況，有無不可抗力的原因。

　　（4）當事人有無繼續履約的能力。

　　四、法律關系性質及效力的認定問題

　　合同無效的情況應在合同法第五十二條規定的條件下嚴格適用。從當前鼓勵交易的立法目的出發，一般不輕易認定合同無效。當事人超越經營范圍訂立合同，人民法院不因此認定合同無效。但違反國家限制經營、特許經營以及法律、行政法規禁止經營規定的除外。

　　五、案件相關事實的認定

　　（一）買賣合同中職務行為的認定

　　經初步審查，在認定職務行為還是個人行為方面有爭議的，以下幾種具體情況應予充分注意：

　　1、只有業務員簽字，沒有注明單位名稱的，或是雖然注明了單位名稱，但未加蓋單位公章的的情況下，如單位予以認可，則認定職務行為；如單位不予認可，則要看債權人或是業務員的舉證情況，要適時引導當事人進行舉證，債權人或業務員有證據證明系單位欠款的，認定為職務行為，否則只由業務員個人承擔責任。

　　2、長期買賣業務中的負責人或采購人在離開公司后以單位名義為債權人出具欠條或帳務清單、購貨清單等材料時，如單位追認，自無爭議；如單位不予認可，則需債權人舉證，如符合表見代理的特征，則可以認定職務行為有效，如無證據證明，僅憑此條主張權利，則不能認定為職務行為。

　　3、長期買賣業務中的負責人或采購人未離開公司，只是調離原來的部門，雖然其所出具的欠條的可信度大于離開公司后的可信度，但在公司不予認可的情況下，債權人仍要承擔舉證責任，提供其他相關材料予以佐證。

　　4、債權人向工地運送建筑用材料，個人給出具欠條的，如能證明債務人單位當時有該工地、材料也送至該工地、單位當時在該工地也有該職工，一般可認定為職務行為。如向工地送的是饅頭等生活用品，收到人注明某某公司但未加蓋公章的，如單位不予認可，則應對該生活用品的使用時間、用量、地點、需求人身份方面具體分析，查明相關事實，如綜合情況符合工地使用的，則應認定為職務行為。

　　5.其他職務行為的認定。

　　（二）被告帳面記載和發票記載的名稱與主張權利人不一致時的事實認定問題

　　實踐中，時常有被告帳面記載的是欠某某單位款，業務往來時的發票也是該單位開具的，但主張權利人是個人，被告認可是與發票上記載的.單位發生的業務關系，不認可與個人間的買賣法律關系。

　　在單位出具證明證實欠款屬于個人債權的情況下，個人持有相關債權憑證，應認定個人與被告間存在買賣法律關系，個人有權主張欠款。

　　（三）發票能否作為付款憑證的問題

　　根據《中華人民共和國發票管理辦法》第三條：本辦法所稱發票，是指在購銷商品、提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款憑證。故發票應作為付款憑證。

　　現實生活中，發票與付款脫節的情況經常存在。對收到發票，給對方出具了收到條，但沒有注明未付款的，被告主張已給付貨款或是不到庭答辯的，應考慮雙方的合同約定及交易習慣，原告僅憑一發票收到條主張欠款事實的，對欠款事實不能認定，有其他證據的，應綜合其他證據進行認定。

　　如發票收到條上注明“收到發票，款未付”字樣的，則應認定欠款事實。

　　（四）債權轉讓的認定與處理

　　《中華人民共和國合同法》（以下簡稱《合同法》）第八十條規定：“債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。”債權轉讓行為中需注意兩個問題：

　　一是雙務合同中雙方當事人互享權利、互負義務，比如轉讓時可能涉及諸如質量、折扣、維修等方面時，能否將債權單獨轉讓的問題。

　　互負義務的債權轉讓，一是涉及合同權利義務的概括移轉，二是涉及可能侵害債務人的利益，應從嚴掌握。如實務中，有的公司把債權轉讓給了第三方，第三方現向債務人主張權利，但債權債務人之間可能還存在很多如折扣、維修等問題的爭議，且原債權人已經瀕臨破產，原債權人在債權轉讓后仍保留其應負之債務，但債務人實現其權利已基本為客觀上所不能，這種情況下應認定單獨轉讓權利損害了債務人利益，轉讓行為無效。

　　二是債權轉讓的通知義務問題

　　1、不能把提起訴訟視為通知的一種方式。根據合同法第八十條的規定，轉讓應當通知。未經通知，轉讓對債務人不發生法律效力，自然受讓人也無權直接向債務人主張權利，也就談不上提起訴訟可視為通知的問題。

　　2、通知義務的履行問題。債權人向債務人郵寄了轉讓通知，但債務人不承認已收到，應由債權人承擔舉證責任，但對債權轉讓通知義務的審查，不宜過于嚴格，一般要求有特快專遞或掛號信回執即可。

　　3、履行通知義務的主體。債權人應當負有通知義務，也可由受讓人把加蓋有債權人公章的債權轉讓通知代為送達給債務人，受讓人直接送達自己制作的通知材料不能產生轉讓的法律效果。

　　(五)違約責任

　　違約金責任方式的適用原則是“當事人約定”原則。

　　當事人有違約金約定的，債務人應支付違約金。有約定標準的，從約定；未約定標準的，參照中國人民銀行規定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。

　　當事人有違約金約定的情形，根據《合同法》第一百六十一條，買受人應當按照約定的時間支付價款。對支付時間沒有約定或約定不明確的，依照本法第六十條的規定仍不能確定的，買受人應當在收到標的物或者提取標的物單證的同時支付。對有付款期限的，按約定；未約定付款期限的，按法定，即在收到標的物或提取標的物單證的同時支付，否則自次日起即應負擔違約責任。

　　當事人未約定應當支付違約金的，不適用違約金責任方式，僅可賠償實際經濟損失，標準可參照中國人民銀行規定的金融機構活期存款利息或是一年期流動資金貸款利息計算，兩種標準均可，以當事人主張為準。

　　原告主張雙方約定的違約金過低的，應提供證明其直接損失的證據，不能證明的，不予支持；能證明的，以其損失為上限作調整。被告主張約定的違約金過高的，法院根據情況調整時應以違約金幅度為限，對于因時間的積累導致違約金過高的，不予調整；其他情形需要調整時，不應高于人民法院規定的金融機構逾期貸款利率的四倍。

　　六、本類案件中關于車輛買賣合同和房屋買賣合同效力認定問題

　　（一）審理汽車買賣合同糾紛案件，不能以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據。

　　《舊機動車交易管理辦法》規定“舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行或辦理車輛轉籍過戶登記手續，買賣合同方能生效”，該辦法是國務院貿易部于1998年3月9日頒布的部門規章，不屬于行政法規。目前，法律和行政法規并未對未辦理轉籍過戶登記手續買賣合同不能生效作出明確限制，故不能以此作為判決合同無效的法律依據。

　　（二）當事人將自己所購但還未辦理產權登記手續的房屋賣于他人，買賣合同的效力問題。

　　1、《城市房地產管理法》無產權房屋不得買賣的規定，不是《合同法》第52條認定合同無效的強制性條款。《城市房地產管理法》是1994年頒布的法律，此法的頒布帶有濃厚的行政管理色彩，在立法技術上多用“不得”等字樣來表達方便行政的寓意。同時在立法的內容上也沒有充分考慮到當下的商品房交易狀況，有滯后性；從《合同法》鼓勵交易的原則出發，對實踐中此類買賣合同都認定為無效不利于物的價值的有效、充分使用，在審判實踐中，應盡量減小合同無效的范圍。因此，不宜以買賣合同違反《城市房地產管理法》的強制性規定而認定其無效。

　　2、此種轉讓房屋的行為是否是無權處分而成為效力待定的合同。

　　此種情況下，出賣人合法取得了對房屋的直接占有，其轉讓該房屋的行為是有權處分，不是無權處分，買賣合同不應當因此認定為效力待定。

　　七、本類案件判決主文的標準化表述

　　(一)支持原告訴訟請求時的表述：

　　一、被告于本判決生效之日起X日內給付原告貨款X元。

　　二、被告于本判決生效之日起X日內支付原告違約金，自起至本判決確定的給付之日止，按計算。

　　(二)不支持原告訴訟請求時的表述：駁回原告訴訟請求。

　　(三)當事人請求確認買賣合同無效時的表述：

　　一、原告與被告于XX年XX月XX日簽訂的合同無效。

　　二、原告(或被告)于本判決生效之日起X日內返還被告(或原告)合同價款X元(或物)。

　　(四)當事人要求解除合同并各自返還財產時的表述：

　　一、解除原告與被告于XX年XX月XX日簽訂的合同。

　　二、原告(或被告)于本判決生效之日起X日內返還被告(或原告)合同價款X元(或物)。

買賣合同（建材類） 篇3

　　賣方：____（以下簡稱甲方）

　　買方：____（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方就車輛買賣事宜達成以下協議，共同遵照執行：____

　　第一條、乙方購買甲方所有的.機動車一輛：____

　　車號：____

　　顏色：____

　　型號：____

　　發動機號碼：____

　　車架號碼：___

　　第二條、乙方向甲方支付車款人民幣____萬元。

　　第三條、甲方應交付給已方該車的證件全部真實

　　第四條、甲方交付乙方車輛后同時簽訂買賣協議，此后車輛所發生的一切交通事故及違章等等均由乙方負全部責任，甲方概不負責。

　　第五條、本合同自雙方簽字之日生效。本合同一式二份。

　　甲方：____乙方：____

　　住址：____住址：____

　　證件號碼：____證件號碼：____

　　____年____月____日____年____月____日

買賣合同（建材類） 篇4

　　一、買賣雙方均應注意的風險及防范

　　◎ 風險一：相對方主體不適格，或者相對方信用差，履約能力低

　　防 范：查詢對方營業執照、章程等工商檔案，調查對方資信情況 ◎ 風險二：相對方代理人無權代理或越權代理，導致合同效力不確定

　　防 范：對方如委派法定代表人以外的人員代理，要求對方出具加蓋公章或法定代表人簽名的介紹信、委托書等，注意授權范圍，注意鑒別委托書真偽。 ◎ 風險三：標的物描述不清，計量單位誤用，包裝方式約定不明，低級錯誤導致大損失

　　防 范：約定明確，并且在簽約前，反復看清楚。公斤與斤，厘米與米，一字之差，相差十萬八千里。包裝方式不同，產品檔次、價格也相差很大，唯有仔細閱讀，再簽合同才可防范此等風險。

　　◎ 風險四：標的物質量標準、驗收標準或方式約定不明，導致扯皮

　　防 范：寫明是國標、行標、還是企標，注明標準號，對非標產品，則詳細描述質量要求；驗收方式、驗收時間或期限與驗收標準同等重要，唯有詳盡約定，方可防范此類風險

　　◎ 風險五：交貨方式、交貨地點、運費承擔約定不明，常常引發糾紛

　　防 范：交貨方式須約定明確是賣方送貨、需方提貨還是代辦托運；交貨地點是需方倉庫、工地、還是某港口，運費有誰承擔也需明確。

　　◎ 風險六：貨款結算、付款方式、期限條款約定不明，對交易成果帶來重大影響

　　防 范：付款方式是一次性還是分期，是票據還是現金；期限方面“工作日”、“日”和起止時間點等的表述，關系重大，這些都需要約定清楚。

　　◎ 風險七：合同單方解除的條件沒有約定或約定不明，影響守約方防止損失擴大

　　防 范：在何種情況下，一方有權單方解除合同，必須約定明確，這對于防止損失擴大具有積極意義。

　　◎ 風險八：違約責任約定不明或不全面，導致訴訟或仲裁結果難以逆料

　　防 范：所有違約行為應當承擔的責任，應當全面約定，違約金計算方式、損失賠償額或賠償計算方法等均應根據實際情況約定清楚。

　　◎ 風險九：書面通知或函件的有效接收地址、接收人約定不明

　　防 范：協議中事先約定合同當事人的收件地址，收件人，可以避免當事人就收取對方文件予以抵賴。收件涉及要約承諾生效、訴訟時效、除斥期間等情事的判斷，約定清楚十分必要。

　　◎ 風險十：用詞含義模糊，條款間相互矛盾

　　防 范：合同前部約定名詞解釋，避免含義模糊或上下文自相矛盾

　　二、賣方的主要風險

　　◎ 風險一：收取貨款的風險

　　防 范：1、辦理提存公證，讓買方將貨款打入公證處后發貨，交貨后直接從公證處收取貨款；2、分簽訂合同、交貨、驗收等幾個節點，讓買方分期付款；

　　3、要求買方提供擔保；4、約定在買方付清全款前，買方對標的物保留所有權；

　　5、約定較高的遲延付款違約金，給買方按時付款施加壓力；6、及時發送書面催討函件，必要時發送律師函；7、對于需要另行結算的，要及時結算或對帳，留下書面隊長記錄8、及時提起訴訟或仲裁，及時采取查封、扣押、凍結對方財產的保全措施.

　　◎ 風險二：標的物毀損、滅失的風險

　　防 范：1、盡可能讓買方提貨，買方提貨時該風險轉移至買方；2、委托承運人托運，途中風險由買方承擔；3、購買相關保險，保險費計入貨物成本。 ◎ 風險三：貨物交付證據不足的風險

　　防 范：1、在合同中就買方收貨作如下約定“買方收貨時，須在送貨單上加蓋公章，或蓋收貨專用章，或由下列人員之一簽收，公章、收貨專用章、預定收貨人的簽名預留如下：。重新委任簽收人，須提交留有其簽名的收貨授權書。”2、千萬注意不要簡單地讓對方一般的倉庫保管員、保安或其他一般層級人員簽收，此類人員很可能是臨時工，流動性大，發生糾紛，買方極有可能以“本單位無此人”抵賴；3、對于持續供貨的情形，每個一定時間要求對方集中對賬，并蓋章。

　　◎ 風險四：買方拖延驗收的'風險和驗收標準不明的風險

　　防 范：1、合同中明確約定驗收的期限，并明確約定逾期驗收，視同驗收合格；2、明確約定驗收方式、標準，容易產生驗收爭議的標的物，可約定委托中立的第三方專業機構驗收；能夠憑樣品買賣的，事先封存樣品乃至辦理樣品公證。 ◎ 風險五：質量爭議和質量保證期內的風險

　　防 范：1、明確約定貨物質量標準，相關質量標準應當作為合同附件；2、明確約定提出質量異議的期限；以及約定質量異議的處理方式，比如約定允許的誤差，允許的質量瑕疵，何種情形須退貨或更換，何種情形下修理等等；3、質量保證的范圍必須約定清楚；4、提供規范詳盡的產品說明書和使用說明書，使用風險提示完整清晰

　　◎ 風險六：產品質量責任即因產品缺陷導致人身財產損害的風險

　　防 范：1、可能存在的風險在醒目處提示完整清晰；2、正確使用方法提示完整清晰，不正確使用可能導致的風險提示完整清晰；3、對銷售商進行嚴格的培訓；4、購買相關的保險

　　三、買方的主要風險

　　◎ 風險一：收貨風險

　　防 范：1、提存公證，貨款打入公證處，收獲并驗收合格后解付；2、部分貨款收貨后支付；3、賣方提供擔保；4、約定較高的遲延交貨違約金；5、及時發送書面催促交貨函件，必要時發送律師函；7、及時提起訴訟或仲裁，及時采取查封、扣押、凍結對方財產的保全措施.

　　◎ 風險二：產品質量不合格的風險

　　防 范：1、產品質量標準約定明確，驗收標準和驗收方法約定明確；2、及時向賣方書面提出質量異議，有些質量問題需要及時辦理公證；3、就產品質量不合格明確約定退貨、更換、修理等處理方法，并約定較高的違約金。 ◎ 風險三：保修風險

　　防 范：1、明確約定保修范圍和賣方承擔保修責任或委托第三方保修的方式；

　　2、留足質保金；3、就賣方不履行或不及時、不適當履行保修義務，明確約定違約責任。

　　◎ 風險四：產品致人身、財產損害的風險

　　防 范：1、保管好購貨發票或憑證；2、由適格的人以適當的方法使用、保管；3、使用過程中萬一出現異常情況，及時公證或及時書面告知賣方；4、萬一發生損害，保護好現場，及時辦理公證和報案；5、接觸或使用產品的人員，如有就醫記錄，須妥善保管。

買賣合同（建材類） 篇5

　　甲方(賣方)：

　　乙方(買方)：

　　依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律、法規，遵照平等、自愿、公平和誠實信用原則，經甲、乙雙方友好協商，訂立合同如下：

　　第一條 家具基本情況：

　　第二條 付款方式：簽定合同時甲方收取貨款總額(20%)的定金，余款提貨或送貨時付清。

　　第三條 自提貨物。乙方自行提貨，現場驗收，繳清全款方可提貨，提貨時視為當日驗收合格。

　　第四條 甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，賣方應在交貨時督促買方對家具的商標、數量及款式等進行驗收，買方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第六條 違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的0、5%向乙方支付違約金。

　　第七條 購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列兩種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條 本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方(簽章)：__________

　　委托代理人：__________

　　乙方(簽章)：__________

　　委托代理人：__________

　　日期：__________

買賣合同（建材類） 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商，就乙方購買甲方辦公室有關事宜達成協議如下：

　　一、乙方購買甲方投資開發的兩當縣種子公司舊址新建辦公樓靠泰山路二、三層一部分(約448m2)作為辦公室。

　　二、房屋座落：位于兩當縣城關東街縣種子公司舊址，泰山北路。

　　三、面積 m2，另建車庫一間，面積約 m2。

　　四、房屋結構：磚混結構。

　　五、房屋建筑標準：以現已建成的房屋現狀為標準。

　　六、房款及支付方式：

　　1、房款：單價為 元/ m2，總房款為 元/m2× m2= 元，最終結算面積以房產證為準。

　　2、付款方式：乙方已向甲方付款 萬元，剩余房款約 元及修樓梯費用 元，待甲方產權證辦理好交于乙方后1個月內全部結清。

　　3、產權證辦理：房屋交付使用后甲方負責為乙方辦理產權證，所產生費用由甲方承擔。

　　七、附屋設施及室內設施：

　　1、院子屬于共有部分，乙方有共同使用和共同管理權力。

　　2、二樓陽臺歸乙方使用。

　　3、甲方負責安裝室內水、門窗設施，并負責接通水、電。

　　4、室內墻面為防瓷涂料，費用由甲方承擔。

　　5、室內地板磚由乙方自己負責。

　　6、已做樓梯所花費用 元全部由乙方承擔，并于最后結算房款時一并付給甲方，此樓梯由乙方拆除，乙方在此處另建車庫，費用由乙方自己承擔。

　　八、本協議一式兩份，甲、乙雙方各持一份。

　　九、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(簽字蓋章)：

　　乙方(簽字蓋章)：

　　甲方法人代表：

買賣合同（建材類） 篇7

　　企業名稱（以下稱“甲方”）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　企業名稱（以下稱“乙方”）：

　　統一社會信用代碼：

　　通訊地址：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

　　一、產品名稱、型號、數量

　　產品名稱：_______________________

　　產品型號：________________________

　　產品單價：________________________

　　產品數量：________________________

　　二、產品質量

　　1、質量標準：

　　2、乙方對產品質量的特殊要求：

　　3、乙方對產品包裝的特殊要求：

　　4、乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品后五日內提出確有證據的書面異議并通知到甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本合同約定要求。

　　三、產品價款

　　1、產品的單價與總價：

　　上述貨物的含稅價為人民幣：__________________（大寫：________________________）;

　　2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔：

　　甲方產品的包裝物由________提供，包裝費用由____________承擔。

　　甲主產品的運輸由___________辦理，運輸費用由____________承擔。

　　甲方產品的保險由_________辦理，保險費用由____________承擔。

　　甲方產品交付時的上下列支費用由__________________承擔。

　　乙方承擔的上述費用，乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。

　　四、產品交付

　　甲方產品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運。

　　產品交付地點為，交貨時間為合同生效后_________天，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后_________天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。

　　在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔；產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。

　　五、價款結算

　　乙方應在本合同書簽訂____________日內向甲方預付貨款____________元，在甲方交付貨物前支付價款_________元，余款由乙方在收到甲方產品之日起_________天內付清。

　　乙方應當以現金方式支付甲方價款。

　　雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產品的所有權仍屬于甲方所有。

　　六、合同的解除與終止

　　雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。

　　七、商業秘密

　　乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業秘密。

　　無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。

　　乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

　　八、違約責任

　　本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金____________元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等）。

　　九、不可抗力

　　因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。

　　因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。

　　十、其他約定事項

　　1、乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。

　　2、簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

　　3、乙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。

　　4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

　　5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。

　　6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

　　十一、爭議解決

　　本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　十二、其他

　　1、甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

　　2、本合同經雙方蓋字蓋章后生效。

　　3、本合同書一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

　　（以下無正文）

　　甲方：（蓋章）

　　法定代表人：

　　簽約日期：

　　乙方：（蓋章）

　　法定代表人：

買賣合同（建材類） 篇8

　　辦公區家具采購合同

　　買方：

　　賣方：

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律規定，雙方本著平等互利的原則協商一致簽訂本合同。

　　一、貨物名稱、型號、數量、金額和質量

　　1、貨物名稱、品牌、型號、顏色、數量、金額：如本合同之附件《集團家具報價一覽表》。如買方有定制商品，有關型號及式樣以雙方確認之定制品樣稿確認單為準。

　　2、 質量，按照合同附件《 報價一覽表》。

　　二、貨款總價：人民幣(下同)肆拾萬元整;即400000.00元，兩者不符以中文數字為準。

　　三、付款條件:

　　(一)預付款為總貨款的30%：即120000元，買方應在本合同簽訂后的3個工作日內給付賣方。逾期賣方有權相應順延交貨日期并不承擔任何責任;若逾期達30天以上，賣方可以單方解除合同。

　　(二)出貨款為總貨款的50%：即200000元，買方應在交貨日7個工作日前給付賣方，賣方在收到貨款后安排出貨工作。

　　(三)驗收款為總貨款的15%：即60000元，買方應在驗收后7個工作日內全部結清。賣方同時向買方交付發票。

　　(四)剩余款為總貨款的5%：即20000元。買方在使用一年后無質量問題無息返還。

　　(五)貨物自交付驗收之日，所有權發生轉移。

　　(六)買方無法對全部貨物進行驗收時，須就已驗收部分按合同約定價格交付相應之貨款。

　　四、付款方式：

　　買方通過銀行轉賬方式支付，但支付之前賣方需提供相應付款金額的正規發票，否則買方有權不付款。如賣方提供虛假發票或者提供的發票無法查詢的，買方有權要求賣方承擔合同總價款10%的違約金。

　　五、交貨期限：

　　賣方自收到預付款之日起40日內向買方交付貨物。賣方應在出貨5天前通知買方交貨日期,買方要求延期交貨應于交貨日期3天前通知賣方;未經買方通知，賣方逾期交付的，每逾期一天，應向買方承擔逾期交貨部分貨款萬分之五/天的違約金;逾期超過10天的，買方有權解除合同，并要求賣方承擔合同總價款20%的違約金。

　　六、交貨地點： ，買方指定收貨人 (聯系方式： )。

　　七、交貨方式：賣方送貨，運費及安裝費用均由由賣方負擔，貨物自移交買方驗收后風險由買方承擔。

　　八、安裝調試：

　　(一)組裝期：交貨后5日內。

　　(二)賣方根據買方確認簽字后之平面設計圖紙負責貨物安裝調試。買方在合同簽訂后不得對該設計圖紙或產品型號再行更改;如賣方同意更改，由此產生的額外費用由買方承擔。

　　(三)買方負責提供貨運電梯、安裝場地照明等基本現場安裝條件，若買方無法提供，所需額外費用應由買方承擔。

　　(四)賣方負責所銷售家具的安裝及走線模塊開孔，不負責插座模塊的購置及布線費用。

　　九、貨物接收和驗收：

　　(一)賣方依合同所定交貨日期將貨物運至交貨地點時，買方應即時接收清點并妥善保管全部貨物;如買方不及時接收全部貨物，須支付賣方的來回運費及額外產生的搬運、倉儲等費用。

　　(二)組裝完畢后，買方應在3天內按設計圖紙、報價單進行驗收(木制商品買方同意在組裝完畢時即驗收)，驗收完成后在相關驗收單上簽字或蓋章。如有異議應在此期限內以書面形式向賣方提出。買方無異議或在該期限內不驗收或怠于以書面形式通知賣方的，視為驗收合格。

　　十、品質保證：

　　(一)賣方按合同附件保證貨物質量(木制產品存在的天然色差、牛皮產品存在的自然疤痕除外)。

　　(二)賣方按照保用服務證書之保用服務細則提供服務。貨物如有質量問題，賣方應于30天內無條件換貨 。

　　(三)賣方所交貨物須為賣方生產或銷售的商品，賣方不得將合同義務轉包、分包或委托第三人貼牌生產。如賣方所交商品侵害第三人權利的，由賣方承擔全部責任。

　　十一、貨物保修：

　　賣方承諾本合同項下貨物的保修期為10年,保修期內賣方負責維修及更換配件。

　　十二、不侵權承諾

　　1、賣方承諾在本合同中所涉及的所有系統和合同技術不會侵犯第三方的任何權利。賣方保證本合同中所涉及的所有系統和合同技術的知識產權由賣方擁有或由權利方授權賣方使用和經營，賣方方負責向買方提供書面的知識產權證明或者授權文件。涉及本合同中所有系統和合同技術的相關知識產權問題均由賣方負責。

　　2、若賣方在本合同中侵犯了第三方的合法權利，則賣方有義務：

　　(1)與第三方或第三方的代理人協商，獲得第三方的授權。

　　(2)如果在本合同執行過程中有任何第三方因此與買方發生糾紛的，由賣方負責解決并負擔全部費用，應向買方支付合同金額30%的違約金，并賠償買方因此遭受的一切損失和解決糾紛的所有支出，而且買方有權中止履行，直至解除合同。如果買方因此被提起訴訟、仲裁或行政處罰，賣方應全額賠償買方的如下費用：a買方為處理案件所支付的訴訟費(仲裁費、行政處罰金)、律師費、調查取證費、差旅費等相關費用;b以及判決書(仲裁書、行政處罰書、民事調解書)所規定的應由賣方支付給他方的精神或經濟賠(補)償費、律師費、調查取證費、差旅費等相關費用。

　　3、除另有約定外，本合同所涉及的全部知識產權不發生轉移。買方以及甲方所有關聯公司僅獲得在河南省全省范圍內無數量、時間限制的使用權利。

　　十三、違約責任

　　(一)賣方責任：

　　非因合同約定，賣方單方解除合同的，應向買方支付合同總價款20%的違約金。

　　賣方逾期交貨或者逾期組裝依照本合同第五條承擔責任。

　　賣方所交貨物型號、規格、數量、質量與合同約定不符的，如買方同意利用，應按質論價;買方不能利用的，應根據具體情況，由賣方負責退換或包修，承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用，并向買方支付合同總價的20%的違約金。

　　賣方提前交的貨物、多交的貨物，如其型號、規格、數量、質量不符合約定，買方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因買方保管不善而發生的損失，均應由賣方承擔。

　　貨物錯發到貨地點或接貨人的，賣方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔買方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　(二)買方責任：

　　買方逾期付款，則應支付逾期付款金額的萬分之五/天的違約金。

　　(三)其它

　　1、非因質量問題，賣方不接受退、換貨。

　　2、因不可抗力造成的遲延付款或遲延交貨等，雙方均不負違約責任。

　　十四、合同變更

　　(一)在合同簽訂后三年內，如買方需要新增采購家具，無論市場價格如何浮動，均按本合同家具的優惠報價執行;

　　(二)因買方合理要求而變更交貨的地點、驗收人等內容應填寫《交貨變更確認單》，經雙方簽章后生效。

　　十五、因本合同涉訟時，買賣雙方應協商解決;協商不成則提交合同履行地人民法院訴訟解決。

　　十六、本合同具有以下附件：圖紙、報價單，是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十七、本合同經買賣雙方蓋章后生效。正本一式肆份，雙方各持兩份，各份

　　法律效力相同。

　　附件：1、報價一覽表

　　買方(蓋章)：

　　地址：

　　開戶銀行：

　　銀行帳號：

　　電話：

　　傳真：

　　承辦人(簽字)：賣方(蓋章)：

　　地址：

　　開戶銀行：

　　銀行帳號：

　　電話：

　　傳真：

　　承辦人(簽字)：

　　簽約日期： 年 月 日

買賣合同（建材類） 篇9

　　甲方(需方)：　　乙方(供方)：　　因甲方設備配套需要電機，乙方電機符合行標條件進行生產供應，為了加強經濟核算，提高經濟效益，確保實現雙贏目的，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便遵守：　　

　　一、購銷電機價格：按雙方確定簽字的價格表為準，如需調整，乙方根據市場行情，應提前通知對方，方可變更價格。　　

　　二、質量技術要求：質量保證按行標電機生產，如出現鋁線產品，假一罰十，保證通過國家質量檢測提供檢驗報告。　　

　　三、運輸費用及交貨地點：乙方承擔到供方____市物流交貨，由物流運輸到甲方____市其物流費用甲方自付。　　

　　四、購銷電機計劃：由甲方提供電機計劃單，通知發貨時間(注：大單提前一個星期)。并且甲乙雙方的傳真件視為有效。　　

　　五、售后方式：乙方電機產品除人為缺相，過載或自然災害，由甲方承擔維修費用，其余質量問題由乙方負責，無條件包換，但不負任何連帶責任。　　

　　六、付款方式：貨到付款，按發貨單總額，押扣%結算付清，押底不得超過萬元，在年底押墊底累計款，必須全部付清給乙方。　　

　　七、甲乙雙方的權利和義務：乙方生產電機必須達到甲方配套要求，甲方訂購電機為萬元年，享受供方大戶出廠價。　　

　　八、解決合同糾紛的方式：由起訴方選擇本戶籍當地人民法院起訴解決。　　

　　九、本合同一式二份，雙方各執一份，簽訂日期生效。　　

　　十、未盡事宜，雙方協商處理。　　甲方：乙方：　　地址：地址：　　電話：電話：　　甲方代表：甲方代表：　　身份證：身份證：X日

買賣合同（建材類） 篇10

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　依據《中華人民共和國合同法》等法律法規，針對乙方向甲方采購安全防護裝備等產品之相關事宜，甲、乙雙方經友好協商，在平等、自愿的基礎上簽訂如下協議，供雙方共同遵守。

　　二、產品交付

　　1、交貨日期：_____________________

　　2、交貨地點：_____________________

　　三、貨款結算

　　1.簽訂合同時預付20%定金，余款貨到一個月內轉賬

　　2.甲方依據本合同總金額向乙方開具8%增值稅稅票，乙方收到發票后如對票據上的貨款金額有異議應于5個工作日內書面告知甲方，并與甲方進行對賬，否則，視為乙方已認可。

　　四、產品質量和異議期：符合現行規定的`行業標準；異議期為貨到5日內，逾期未提出異議的，視為質量合格。如乙方在異議期提出的異議經甲方核實確認的，甲方根據實際情況給予維修，符合甲方調換條件的給予調換。

　　五、產品質保期

　　如甲方所供產品有質保期的，則質保期按國家相關規定執行，質保期自產品交付之日起算；如在質保期內發生產品質量問題，經甲方確認并非人為因素造成的情況下，甲方將視情況進行維修或調還。

　　六、其他約定

　　1、甲、乙雙方因履行本合同發生之任何爭議，應首先友好協商解決；協商不成的，任一方有權向合同簽訂地有管轄權的人民法院起訴解決；

　　2、本合同一式四份，雙方各執二份，自雙方簽字、蓋章之日起生效，有效期2年。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　日期：_____________________日期：_____________________

買賣合同（建材類） 篇11

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　簽約時間：___________

　　簽約地址：___________

　　第一條：經甲乙雙方協商，必需履行本合同條目。具體品類(種)，需簽定要貨成交單，并作為本購銷合同的附件;本合同中的未盡事宜經雙方協商需填補的條目可另外商談，亦視為合同附件。合同附件與本合同具有齊截效力。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部門，具有合同的效力。

　　第二條：合同簽定后，不得私自變換內容。如甲方遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同;乙方因市場發生驟變或不能防止的原因，經雙方協商贊成后，可予變換或解除合同。但提出方應提前通知對方，并將“合同變換通知單”寄給對方，打點變換或解除合同的手續。按乙方指定花色、品種、規格出產的商品，在放置出產后，雙方都需嚴酷執行合同。如需變換，由此而發生的損失蹤，乙方承擔;如甲方不能按期、按質、按量按指定要求履行合同，其損失蹤，甲方承擔。

　　第三條：成交單中的商品價錢，由雙方當事________商經由議定定，或以國家定價抉擇。在簽定合同時，確定價錢有變化，可以暫定價錢成交，上下幅度雙方商定。

　　第四條：運輸方式及運輸費用等費用，由雙方當事________協商抉擇。

　　第五條：各類商品質量尺度，甲方嚴格執行合同劃定的質量尺度，保證商品質量。

　　第六條：商品包裝，必需平穩，甲方應保障商品在運輸途中的平安。乙方對商品包裝有非凡要求，雙方應具體合同中注明，增添的包裝費用，由乙方承擔。

　　第七條：商品調撥，應做到平衡、實時。對合同期內的商品可考慮按________∶________∶________的比例分批發貨;季節性商品按承運部門所劃定的最遲、最早日期一次發貨;當令商品，零配件和數目較少的品種，可一次發貨。

　　第八條：甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、達到站(港)委宛承運單______元發運，力爭裝足容量或噸位，以節約費用。

　　如一方需要變換運輸路線、工具、達到站時，應實時通知對方，并進行協商，取得一致意見后，再打點發運，由此而影響合同日期，不以違約處置。

　　第九條：商品年夜達到承運部門時起，所有權即屬乙方。在運輸途中發生的丟失蹤、貧窶、殘損等責任事情，由乙方負責向承運部門交涉抵償，需要甲方協助時，甲方應積極供給有關資料。乙方在領受商品時發現問題，應實時向承運部門索取劃定的記實和證實并當即具體搜檢，實時向有關責任方提出索賠;若因有關單據未能隨貨同業，貨到后，乙方可先向承運部門具結領受，同時當即通知甲方，甲方在接到通知后______日內回覆;屬于多發、錯運商品，乙方應做好具體記實，妥為保管，收貨后________日內通知甲方，不能自步履用，是以而發生的一切費用由甲方承擔。

　　第十一條：商品的外包裝完整，發現溢缺、殘損串錯和商品質量等問題，在貨到______年內(珍貴商品在7 天內)，責任確屬甲方的，乙方可向甲方提出發貨。發現商品霉爛變質，應在30天內通知甲方，經雙方配合研究，明晰責任，損失蹤由責任方承擔。領受進口商品和概況庫存轉內銷的商品，因關系到概況發貨，發貨期為乙方收貨后的60天，過時甲方不再受理。乙標的目的甲方提出發貨時，應填寫“發貨單”，一貨一單，不要混列。發貨單的內容應包括品名、規格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數目、殘損水平、合同號碼、出產廠名、調撥單號等資料，并保留什物;甲方接到“發貨單”后，10日內作出回復，要在30天內處置完畢。

　　第十二條：付款方式：_每季訂貨額的________%支付保證金，以后發貨現款現貨，保證金可沖抵貨款。首批進貨不得少于萬________

　　第十三條：甲、乙雙方的任何一方有違約行為的，應負違約責任并向對方支出違約金。因違約使對方蒙受損失蹤的，如違約金不足以抵補損失蹤時，還應支出抵償金以抵償其差額。如違約金過度高于或者低于造成的損失蹤的，當事________可以請求________民法院或者仲裁機構予以恰當削減或者增添。

　　1.甲、乙兩方所簽定的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同時，應向對方支出違約合同貨款總值________%的違約金。但遇雙方協商打點變換或解除合同手續的，不按違約措置。

　　2.甲方提前交貨和多交、錯發貨而造成的乙方在代保管期內現實支出的費用，應由甲方承擔，乙方過時付款的，應按照________銀行有關過時付款的劃定，向甲方償付過時付款違約金。

　　3.對應償付的違約金，抵償金，保管、調養費用和各類經濟損失蹤，應在明晰責任后，10天內自動匯給對方，否則，按過時付款處置。

　　第十四條：甲、乙兩方履行合同，發生糾纏時，應實時協商解決，協商不成時，任何一方均可向仲乘隙構申請仲裁或向民法院起訴。(兩者選一)

　　第十五條 本合統一式2 份，甲、乙兩方各執1 份，

　　第十六條 本合同(和談)雙方簽章，依法生效，有用期為 ______年，期滿雙方如無異議，合同自動延遲。凡涉及日期的，按收件________簽收日期為準。

　　身份證號碼：___________ 身份證號碼：___________

　　電話：___________電話：___________

　　甲方簽章：__________ 乙方簽章：________

　　日期：__________年________月________日

買賣合同（建材類） 篇12

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條甲方將自有座落于淄博市張店區美食街西首南側房屋出售給乙方，乙方對甲方出售房屋已作了解并愿意購買。

　　第二條甲方出售房屋屬私有產權房，用途商業，結構鋼混，總層數4層，間數____間，房屋建筑面積____平方米，土地使用權面積____平方米。（詳見附件1：房產證及房產證平面圖復印件）房產證號：____土地證號：____甲方確保該房屋的'合法性、真實性、可靠性，未在該房產上設置任何抵押、質押，未有任何債務糾紛。乙方有權在交易前查檔，驗證該房屋權屬。

　　第三條房屋固定裝修應保持原狀，房屋內附屬設備等祥見屋內設備清單隨房屋一并轉讓給乙方。

　　第四條依據國家法律、法規、政策，甲方取得該房屋時繳納的公共維修基金隨房屋一并轉讓給乙方。

　　第五條甲乙雙方議定上述房產買賣總價款（含裝修、屋內設備和公共維修基金）為人民幣（大寫）____萬元整工作日內，甲乙雙方共同到市房屋交易管理部門對甲方的房產證查檔驗證。查檔驗證通過之日，乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付售房款總額％首付款，即____元人民幣；

　　3、甲方在收到首付款當日，將房產證原件以及辦理權屬轉移所需的買賣合同、稅票、身份證復印件等交給乙方并協助乙方到市房屋交易管理部門辦理房屋交易過戶手續。

　　4、乙方取得市房屋交易管理部門頒發的房屋權屬證書和土地權屬證書之日起工作日內，乙方通過銀行轉帳方式向甲方支付第二期售房款總額____％，即____元人民幣

　　5、房屋尾款元人民幣，乙方承諾于20____年____月____日之前付清。乙方根據付款進度將售房款打入甲方賬戶，甲方收款后給乙方出具收條。

　　第八條違約責任若甲方房屋產權有問題不能過戶，甲方退回乙方支付購房款，并賠償乙方同期貸款利息，若乙方延期付款按對等原則承擔違約責任。

　　第九條本合同一式三份，甲乙雙方簽字生效。甲、乙雙方各執一份，第三份交房屋交易管理部門。

　　第十條本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　日期：_____________________日期：_____________________

買賣合同（建材類） 篇13

　　買方：________（下稱甲方）

　　地址：________

　　電話：________

　　電子郵箱：____________

　　賣方：________（下稱乙方）

　　地址：________

　　電話：________

　　電子郵箱：____________

　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1. 名稱：________

　　2. 品種：________

　　3. 規格：________（應注明產品的牌號或商標）。

　　4. 質量，按下列第____項執行：

　　（1）按照標準執行（須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。

　　（2）按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式，附件略）。

　　（3）按雙方商定要求執行，具體為：____（應具體約定產品質量要求）。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1. 數量：________。

　　2. 計量單位和方法：________。

　　3. 交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：________。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理

　　________________。

　　第四條 交貨方式

　　1. 交貨時間：________。

　　2. 交貨地點：________。

　　3. 運輸方式：________。

　　4. 保險：________。

　　5. 與買賣相關的單證的轉移：________。

　　第五條 驗收

　　1. 驗收時間：________；

　　2. 驗收方法：________；

　　3. 驗收標準：________；

　　4. 由誰負責驗收和試驗：________；

　　5. 驗收如發生爭議，由________檢驗機構按________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。

　　第七條 價格與貨款支付

　　1. 單價：________；總價：________（明確幣種及大寫）。

　　2. 貨款支付：

　　貨款的支付時間：________；

　　貨款的支付方式：________；

　　運雜費和其他費用的支付時間及方式________：。

　　3. 預付貨款：________。

　　第八條 提出異議的時間和方法

　　1. 甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2. 甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3. 乙方在接到甲方書面異議后，應在____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第九條 保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十條 甲方違約責任

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的____%的違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期付款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其他約定：________。

　　第十一條 乙方的違約責任

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款____%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8.其他：________。

　　第十二條 不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在不可抗力事件結束后____日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條 通知

　　1. 根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2. 各方通訊地址如下：________。

　　3. 一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的.相應責任。

　　第十四條 其他事項

　　1. 按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后____日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2. 約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3. 合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　第十五條 爭議的處理

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，提交深圳仲裁委員會仲裁。

　　第十六條 解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十七條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十八條 合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力；合同副本一式____份，送____各留存一份。

　　甲方（蓋章）：________

　　乙方（蓋章）：________

　　代表（簽字）：________

　　代表（簽字）：________

　　____年____月____日

　　____年____月____日

　　簽訂地點：____________

　　簽訂地點：____________

買賣合同（建材類） 篇14

　　買賣雙方依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，就有關_海爾電冰箱的買賣事宜，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。　　

　　第一條 乙方向甲方訂貨總值為10萬人民幣元的電冰箱，其配置標準、單價、總價等如下： 標的物名稱：對開門649升節能增鮮冰箱　　型號： BCD-649AB　　單價：10000元　　臺數：10　　總價：100000元　　

　　第二條 定貨、交貨及驗收　　

　　1、定貨日期為本合同簽訂之日。　　

　　2、交貨日期；20.01.01　　

　　3、交貨地點；　　

　　4、付款方式；簽訂合同時，乙方向甲方交付：　　（1）定金 0.00 元；　　

　　5、驗收方式：甲、乙雙方合驗。甲方向乙方說明商品的配置，核對商品品牌、型號和編號，開箱檢驗，正確調試，保證商品符合產品使用說明明示的配置和產品的質量狀況，經乙方確認，當面向乙方交驗商品，并介紹產品的使用、維護和保養方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包憑證、有效發貨票、產品（選配件）合格證和使用說明。　　

　　第三條 質保規定　　

　　2、冰箱整機三包有效期內出現質量問題，甲方負責在____日內維護、修理，并保證修理后的商品能正常使用30天以上，主要部件三包有效期內出現故障，甲方負責在____日內修理或更換新的主要部件（包括工時費和材料費）。　　

　　3、自售出之日起7天內，主機、外設商品出現性能故障時，乙方可選擇退貨、換貨或修理，乙方要求退貨時，甲方負責為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。　　

　　4、自售出之日起第____日至第____日內，主機、外設商品出現性能故障時，乙方可選擇換貨或修理。乙方要求換貨時，甲方負責____日內為乙方調換新的同型號同規格商品； 。　　

　　5、整機三包有效期內，主機、外設商品出現性能故障，經兩次維修，仍不能正常使用的，憑修理記錄，甲方負責在____日內為乙方調換新的同型號同規格商品；同型號同規格商品停產的，調換新的不低于原產品性能的同品牌商品。若甲方既無同型號同規格商品，又無不低于原產品性能的同品牌商品的，乙方要求退貨時，甲方負責為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。　　

　　6、在三包有效期內，選購件出現性能故障，甲方負責在日內為乙方調換新的選購件。選購件更好兩次后仍不能正常使用的，甲方負責為乙方退貨，并按發貨票價格一次退清貨款。　　

　　7、在三包有效期內，乙方憑發貨票和三包憑證辦理修理、換貨、退貨。如乙方丟失發貨票和三包憑證，但能夠證明該產品在三包有效期內，甲方負責修理、更換。　　

　　第四條 屬下列情況之一的，甲方不實行三包：　　

　　1、超過三包有效期的；　　

　　2、未按三包使用說明的要求使用、維護、保管而造成損壞的；　　

　　4、無有效三包憑證及有效發貨票的（能夠證明該產品在三包有效期內的除外）；　　

　　5、擅自涂改三包憑證的；　　

　　6、三包憑證上的產品型號或編號與商品實物不相符合的；　　

　　9、無廠名、廠址、生產日期、產品合格證的；　　

　　10、因不抗力造成損壞的。　　

　　第六條 甲方為乙方提供自電冰箱售出之日起________年內____區用戶上門硬件維修服務　　

　　第七條 質保期外，甲方提供有償跟蹤服務，服務費按每臺機 50 元次收取。　　

　　第八條 違約責任　　

　　1、除不可抗力外，甲方未按時交貨，則每日按合同總價款的 1% 向乙方支付違約金。　　

　　2、除不可抗力外，乙方付款逾期，則每日按合同總價款的 1% 向甲方支付違約金。　　

　　3、甲方未在約定時間內修理、更換或退貨，應付違約責任。　　

　　第九條 甲、乙雙方確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時通知對方，并說明相關理由。　　

　　第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更、修改或解除，如一方單獨變更、修改或解除，對方有權拒絕，并可要求變更、修改或解除合同的一方承擔由此造成的一切損失。　　

　　第十一條 本合同在執行中如發生爭議，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，按下列第種方式解決；　　

　　1、提交 仲裁委員會仲裁；　　

　　2、依法向人民法院起訴。　　

　　第十二條 本合同自雙方簽字之日起生效，本合同在執行期間如有未盡事宜，由甲、乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，其在法律上與本合同享有同等效力。　　十三、合同的解除　　本合同在下列任一情形下解除：　　

　　1.合同期限屆滿，雙方不再續簽本合同；　　

　　2.雙方通過書面協議解除本合同；　　

　　3.因不可抗力致使合同目的不能實現的；　　

　　4.在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；　　

　　5.當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；　　

　　6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；　　

　　第十四條 本合同一式份，甲、乙雙方各執正本一份、副本份。　　甲方乙方　　單位名稱（蓋X）單位名稱（蓋X）地址： 地址：　　法定代表人（簽字） 法定代表人（簽字）　　委托代理人（簽字） 委托代理人（簽字）　　電話： 電話：　　簽訂地點：簽訂時間________年____月

買賣合同（建材類） 篇15

　　買賣合同

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　法定代表人：_____________ 法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　買賣雙方依據國家有關法律法規的規定,經過平等協商，就 ，達成如下協議：

　　第1條　賣方向買方提供 ，總價格人民幣(大寫) (￥ 元)。

　　第2條　交提貨方式 。

　　第3條　質量標準 。

　　第4條　賣方應當提供 部門出具的證明文件，因文件不全而導致合同標的物的所有權不能轉移給買方的，賣方應當承擔法律責任。

　　第5條　價格條款 。

　　第6條　驗收方式 。

　　第7條　合同的履行期限 。

　　第8條　擔保條款 。

　　第9條　包裝條款 。

　　第10條　合同的變更和解除 。

　　第11條　標的物風險條款 。

　　第12條　違約責任 。

　　第13條　本合同自 時生效。

　　甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　聯系電話：_________________ 聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________ 賬號：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________

買賣合同（建材類） 篇16

　　甲方(出賣人)：______ 身份證件號碼：___

　　乙方(買受人)：______ 身份證件號碼：___

　　(注：甲方如有多個產權人，必須全部產權人共同簽訂，否則合同無效)

　　甲乙雙方經過有好協商，就房屋買賣一事，在平等、自愿、誠實信用的前提下，達成如下協議：

　　第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下：

　　(一) 座落于____________，建筑面積為___平方米;套內建筑面積__________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積 _____平方米;

　　(注：面積必須嚴格按照房產證面積填寫，贈送面積在其他條款注明)

　　(二)出售房屋的所有權證證號為;

　　(三)房屋平面圖及其四至見房產證;

　　(注：四至房屋東南西北四個方向墻體的位置或坐落)

　　該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。

　　該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。

　　出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛生間、院壩、其他設施、設備，轉讓給買受人，其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中，不再另行支付價款。

　　第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛，保證該房屋不受他人合法追索。

　　第三條 計價方式與價款

　　按建筑面積計算價款，房屋單價為人民幣每平方米_____元，總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為：乙方在______ 年______月 ______日前付給甲方定金(人民幣)，(大寫)______元，(小寫)______元。該定金條款的約定，受《中華人民共和國合同法》條款的調整。

　　上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。

　　(注：定金數額由當事人約定，不能超過總房價款20%;如買方違約，定金不予退還，如賣方違約，雙倍返還定金)

　　第四條房屋價款乙方分三期付給甲方：

　　第一期：在______年______月______日，付人民幣______萬元;

　　第二期：在房屋產權證、土地使用權證過戶手續辦理完畢之日付款______萬元。

　　第三期：在交付房屋之日，付清尾款人民幣______萬元。

　　每期付款，甲方收到后出具收據。

　　第五條房屋交付

　　1、甲、乙雙方定于______年______月 ______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。

　　2、雙方定于______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。

　　3、甲方應在______前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。

　　4、甲方未按規定履行以上義務的，則按下列約定承擔違約責任。

　　第六條 甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。

　　第七條 甲、乙雙方同意，雙方應于本合同生效之日起______日內到房地產主管部門辦理過戶手續。

　　在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記，乙方有權解除合同，解約時，甲方除返還全部房價款外，并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后，按有關規定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續。

　　該房屋土地使用權的變更手續按下列約定辦理：

　　該房屋土地使用權為出讓取得，其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。

　　該房屋土地使用權為劃撥取得，根據有關規定，其轉讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定，該費用由甲方承擔乙方承擔

　　除本條第二款已有約定外，辦理以上手續應當繳納的稅費，由甲、乙雙方按國家規定各自承擔。

　　第八條甲方如不按合同規定的日期辦理房產過戶以及交付房屋，每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。

　　第九條乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時，甲方有權解除本合同。

　　第十條 甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記，登記機關準予登記的，則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。

　　第十一條 該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。

　　第十二條 該房屋正式交付時，物業管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費，按下列約定處理。

　　第十三條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。

　　第十四條 甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，由房屋所在地人民法院起訴管轄。

　　第十五條 本合同一式__份。其中甲方留執__份，乙方留執__份，為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。

　　第十六條 本合同自甲乙雙方簽訂之日自__ 之日起生效。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　地 址： 地址：

　　現住址： 現住址：

　　聯系電話： 聯系電話：

買賣合同（建材類） 篇17

　　簽約地點：____市

　　甲方：乙方：

　　甲、乙雙方經友好協商，就乙方向甲方供應中國XX公司A級重交通道路石油瀝青等相關事宜，特訂立本合同。

　　第一條商品名稱、規格型號、單位、供貨性質、數量、供貨時間

　　第二條單價瀝青單價

　　①瀝青出廠價

　　②運費

　　③乙方服務費。其中：

　　①瀝青出廠價5235元噸。

　　②運費，運費運價215;里程。運價執行0.48元噸183;公里。里程以實際公路運輸里程為準。

　　③乙方服務費：50元噸。

　　第三條質量標準、驗收方法依照交通部道路石油瀝青GF40-規范執行。瀝青到貨時，隨車附帶出廠合格證與對應的完好鉛封，缺一不可。由甲方在瀝青交付時對質量進行檢測驗收。合格甲方卸貨。否則應拒絕卸車，并及時通知乙方。無論任何情況下，甲方卸車即視為認可乙方所供應該車瀝青的質量。甲方檢測驗收的時限為貨到之日起12小時內。如果檢測結果合格，甲方應當在貨到之日起36小時內卸完瀝青，否則，自貨到之時后36小時起，甲方按照每車每24小時1000元的標準應向乙方支付押車費。不足12小時的按照每車500元計算，超過12小時不足24小時的按照每車1000元計算。對于甲方提出的瀝青質量異議，乙方接到通知后，在5個工作日內，會同甲方共同完成：

　　①現場封存車輛→

　　②取樣→

　　③送新疆交通科學研究院進行檢驗→

　　④檢驗結果確認的全過程工作。新疆交通科學研究院出具的檢測報告載明的檢驗結果作為瀝青質量是否符合合同約定的最終依據。如果檢驗結果符合合同約定，甲方負擔因瀝青檢測所發生的所有費用，包括檢測費、差旅費、押車費等。如果檢測結果不符合合同約定，則由乙方承擔，乙方并負責退貨及處理其后的'39;一切事宜，由此給甲方造成的損失由乙方負責賠償。瀝青數量以甲方實際收到的數量為準，即，以乙﹑丙雙方書面確認的、業經實踐證明能夠提供客觀、公正計量服務的計算機構或計量衡重點出具的衡量計量單上載明的瀝青實收凈重為準。

　　第四條包裝、運輸方式、費用負擔及供貨保證包裝為散裝。全部采用瀝青專用保溫罐車（汽車）通過公路運輸的方式運輸。運輸組織由乙方負責。運費由甲方承擔，已含在瀝青單價中。除非有免責事由（如道路阻斷﹑封閉﹑交通管制﹑運輸途中車輛出現無法繼續行駛的故障等），乙方保證所供應瀝青按照甲方指定日期到達。

　　第五條交付地、收貨人交付地：巴里坤縣奎蘇鎮北收貨人：西安XX項目部

　　第六條付款方式及結算

　　1、付款方式，先款后貨

　　2、甲方預付定金人民幣：壹佰萬元整。

　　3、結算，結算時瀝青數量以甲方實際簽收量為準，結算時貨款多退少補，乙方并向甲方提供合法的貨款發票和運費發票。

　　第七條合同的生效、變更本合同自雙方簽字蓋章后生效，由于不可抗力（如火災、地震、臺風、洪水等自然災害及其它不可預見、不可避免、不可克服的事件）導致不能完全或部分履行本合同權利、義務的，由雙方協商一致可變更或解除本合同。

　　第八條違約責任

　　1、乙方違約情形應當承擔的責任：供貨時間、供貨數量、供貨質量不符合合同約定，致使甲方停工或無法按計劃正常冬儲瀝青的賠償因此所造成的直接經濟損失的20%。沒有按照約定處理甲方提出的質量異議的視為質量不合格；

　　2、甲方違約情形應當承擔的責任；不（拒絕、拖延、推諉）按照本合同約定付款或支付押車費等應當支付的款項的承擔應當付款總額的20%違約金。不按照合同約定的時限檢測驗收視為質量不合格不按照約定配合乙方處理所提出的質量異議的視為質量不合格

　　3、其他；除上述本條

　　1、2款列舉的情形外，在履行本合同過程中如一方違約，應向對方支付違約部分的20%的違約金。違約一方還應承擔對方主張權利所支付的律師代理費、差旅費等。

　　第九條爭議解決辦法在本合同履行過程中，發生爭議時，雙方應協商解決，協商不成時，在合同簽訂地人民法院通過訴訟解決。

　　第十條其他約定由于中燃油政策變動或其他不可抗拒因素（如地震、戰爭），致使乙方不能正常履行本合同時，本合同自動解除，在此情況下，乙方應在2個工作日內及時書面通知甲方，自通知之日起，乙方應將扣除已供瀝青價款后多收取的瀝青款及相關費用在5個工作日內全部退還甲方，甲方應將計算已收到乙方供應的全部瀝青價款減去滾動支付的總額后少支付的瀝青款及相關費用在5個工作日內全額退還乙方。

　　第十一條安全與環保責任乙方對所供產品可能引發的安全與環保責任隨產品所有權的轉移而轉移。

　　第十二條本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。甲方：乙方：地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：簽約時間：簽約時間：傳真：傳真：

買賣合同（建材類） 篇18

　　購貨單位：（以下簡稱甲方）供貨單位：（以下簡稱乙方）　　簽約地點：　　為保證甲乙雙方的經濟利益，依據《民法典》規定及招投標文件之內容，甲乙雙方經友好協商，就甲方向乙方購買達成如下協議：　　

　　一、合同標的　　

　　1.甲方同意向乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設備（以下簡稱合同設備）用于_________項目。由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一（附件中在列出設備名稱的同時也請列出分項價格）。　　

　　2.乙方負責合同設備的安裝、調試工作，由甲方提供必要配合。　　

　　3.雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準。　　

　　二、合同金額　　合同總金額：人民幣元，（大寫：人民幣萬元整）　　

　　三、付款時間及方式　　

　　1.付款方式：分期付款。　　

　　2.具體執行規定：在合同生效后天內，甲方向乙方支付合同總額%貨款；設備安裝調試完畢，并初步驗收后一周內，甲方向乙方支付合同總額%貨款；設備正常運行天，經雙方正式驗收合格后一周內，甲方向乙方付合同總額%的貨款；質保期滿后付清余款。　　

　　3.在每期合同款項支付前10天，乙方向甲方開具同等金額的增值稅發票（或根據實際情況加以約定）。　　

　　四、交貨的相關規定　　

　　1.交貨時間：合同生效后7個工作日內交貨。　　

　　2.交貨地點：215;　　

　　3.收貨人名稱：（應為簽約單位名稱）　　地址：　　

　　4.交貨方式：乙方負責貨物運輸，采用汽車運輸方式。　　

　　5.乙方將合同設備運至215;并經安裝調試，投入使用并經過甲方驗收合格后，方為設備交貨日期。甲方在合同約定的交貨地點提貨，運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉移給甲方。　　

　　6.乙方應在合同設備發運后一個工作日內將發運情況（發運時間、件數等）通知甲方，甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。　　

　　7.甲方提取合同設備時，應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無損，方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發現合同設備包裝箱件數不符，應在2個工作日內通知乙方，以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續。　　

　　8.甲方對乙方交付的合同設備，均應妥善接收并保管。對誤發或多發的貨物，甲方應負責妥善保管，并及時通知乙方，由此發生的費用由乙方承擔。　　

　　9.如甲方要求變更交貨地點，應在合同規定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發貨地址增加的運保費由甲方承擔。　　

　　五、設備驗收的相關規定　　

　　1.驗收時間：乙方應于合同生效后天內完成設備安裝調試，安裝調試完畢后，甲方應在天內安排初步驗收。設備于合同生效后天內通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。　　

　　2.驗收地點：　　

　　3.驗收標準：　　

　　六、現場服務　　

　　1.乙方現場人員應遵守甲方廠規、制度，如有違規由乙方負責。　　

　　2.乙方現場人員食宿自理。　　

　　3.甲方如需邀請乙方開展非質量問題處理的技術服務，乙方應予以協助。　　

　　七、人員培訓　　乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操作培訓、維修培訓、設備保養培訓，使之完全掌握全部使用技術，以便使甲方人員正常地使用、維修保養設備。　　

　　八、保修方式　　

　　1.自設備經過雙方驗收合格之日起按乙方規定的條款進行保修服務，保修服務期限為年。保修期內，乙方必須在接到甲方保修通知后天內派人至甲方現場維修。　　

　　2.保修期內，如由于火災、水災、地震、磁電串入等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞，乙方負責維修，設備材料成本費用由甲方承擔。　　

　　3.保修期后，乙方必須在接到甲方維修通知后天內派人至甲方現場維修。設備的維修、更換，乙方酌情收取成本費和服務費，收費標準另行約定。　　

　　九、違約責任　　

　　1.甲方無故中途退貨，應支付給乙方合同總額的5%違約金。　　

　　2.甲方逾期付款，每逾期一天，應支付乙方合同總額2‰的違約金，違約金累計總額不超過合同總額的5%。　　

　　3.乙方逾期交貨，每逾期一天，應支付合同總額1%的違約金，違約金累計總額不超過合同總額的30%。逾期交貨超過天，視為交貨不能，乙方應雙倍返還甲方已付款項，甲方有權解除合同并要求乙方支付合同金額30%的違約金。　　

　　4.保修期內，乙方未能在合同約定的期限內履行保修義務，每遲延一天，乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失，違約金累計總額不超過合同總額的30%，乙方超過30天仍未履行保修義務，甲方有權解除合同并要求賠償經濟損失；乙方未能在接到甲方通知30天內將設備維修至正常使用的狀態，甲方有權要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經濟損失。保修期后，乙方未能在合同約定的期限內履行維修義務，每遲延一天，乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經濟損失，違約金累計總額不超過合同總額的30%。　　

　　5.設備未按照合同之約定通過甲方驗收合格，每遲延一天向甲方支付合同總額1%的違約金；超過天仍未驗收合格，甲方有權解除合同，乙方應立即返還已收款項并賠償甲方由此遭受的其他經濟損失。　　

　　十、不可抗力　　如發生不可抗力事件，受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明，并在事件發生后15個工作日內及時通知另一方。雙方同意，可據此免除全部或部分責任。　　十

　　一、合同變更　　未盡事宜，雙方協商解決；合同的變更及修改須經雙方同意，以書面形式變更。　　十

　　二、爭議解決方式　　雙方如發生爭議，應協商解決；如協商不成，任何一方向甲方所在地人民法院提出訴訟。　　十

　　三、合同生效及終止　　合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權利義務履行完畢后，合同終止。　　十

　　四、合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。　　甲方：乙方：　　代表：代表：____日期：________年____月____日日期：________年____月____日

買賣合同（建材類） 篇19

　　甲方（賣方或供方）：                                協議編號：

　　簽訂地點：

　　乙方（買方或需方）：                                簽訂時間：    年   月  日

　　為了保障甲乙（或買賣）雙方的合法權益，根據《民法典》及有關法律的規定，甲乙（或買賣）雙方經過友好協商，一致達成以下條款。

　　一、買賣標的物

　　乙方向甲方購買（寫明名稱、規格、型號、數量，有品牌的可以寫品牌，如果數量較多，可以注明“見合同附件貨物明細表”）

　　二、合同金額

　　合同金額為   元，或寫“以乙方在貨物明細表上簽字確認為準”

　　三、結算方式：

　　收貨后   日內一次性付清全部貨款（如果分期支付，需要寫明每次支付的金額或比例以及支付的時間）。

　　四、履行方式

　　1、交貨方式：乙方自己提貨（或者甲方送貨），以乙方出具收貨單（或者在貨物明細表上簽字為驗貨、收貨）

　　2、交貨日期：

　　3、交貨地點：

　　五、貨物安裝

　　貨物安裝：   （如不需要安裝可以刪除該條款或者注明“不需安裝”）

　　六、質量要求、技術標準

　　產品應符合企業標準。如有質量異議，乙方應在收到貨物后  日內向甲方以書面方式提出，否則，視為沒有提出異議。

　　七、違約責任

　　1、中途毀約：任何一方違約解除合同，都應向對方支付貨款總額5%（暫定，僅作為參考，具體比例另行商定）的違約金。

　　2、甲方如不能按時交貨，每拖延一日應支付合同價款的5‰（暫定，僅作為參考，具體比例另行商定）的違約金給乙方，并承擔乙方因此而支出的律師代理費用。

　　3、乙方如不能按時付款，每拖延一日應支付合同價款的5‰的違約金給甲方，并承擔甲方因此而支出的律師代理費用。

　　八、免責條件

　　合同簽訂后至合同完全履行完畢期間，如發生不可抗力（如戰爭、軍事行動、地震、火災等非人為原因）致使協議無法履行，不按違約處理。

　　九、解決合同糾紛方式

　　如發生爭議，雙方應友好協商解決。如協商不成，由甲方所在地法院裁決。

　　十、保修期售后服務事項

　　保修期為     （非人為因素），保修期內，如屬產品質量問題不收任何費用，可調換或維修。

　　（本條如所售貨物無須給予質保及售后服務則需另行注明或刪除）

　　十一、其他約定事項

　　1、本合同一式貳份,合同以及附件是本合同的組成部分,具有同等法律效力。

　　2、本合同經買賣雙方簽字或蓋章后生效，并以雙方簽字日期為生效日。合同簽訂日期為：    年     月      日

　　甲方： （蓋章）                               乙方：（蓋章）

　　地址：                                         地址：

　　代表：                                          代表：

買賣合同（建材類） 篇20

　　內容提要: 現實生活中大量存在違法建筑。違法建筑在沒有被拆除之前，屬于不動產。該違法建筑因建造的事實行為完成，而取得不動產所有權。該不動產所有權因不能進行登記，所以違法建筑的處分權受限。以違法建筑作為標的簽訂的買賣合同，由屬于債權行為的買賣合同和引發物權變動的物權合同組成。屬于債權行為的買賣合同效力為有效。引發物權變動行為的物權合同效力為待定。

　　關鍵詞: 違法建筑 債權行為 物權行為 有效

　　一般人認為，違法建筑不應該存在，就算建好，也應該拆掉。國家和各地方政府也試圖通過出臺一系列法律、法規遏止違法建筑的出現，但是違法建筑并沒有因我們國家的有關機關采取的高壓態勢而消亡，現實中仍然大量存在。那么，在違法建筑沒有被拆除之前，是否存在合法的民事權利呢? 是否有所有權呢? 以違法建筑作為標的所簽訂的買賣合同的效力為何? 筆者力圖通過本文的論述，嘗試解決上述問題。

　　一、違法建筑的概念

　　在我國相關的法律法規中，并沒有規定何謂違法建筑，我們只能從理論的角度，給它做一解讀。

　　所謂違法建筑，指的是違反廣義法律的建筑。從文義解釋的角度來理解的話，廣義法律包括全國人民代表大會和常務委員會制定的法律，還包括行政法規、部門規章、地方性法規等，所以違法建筑應該包括違反法律、行政法規、部門規章和地方性法規的建筑，范圍顯然很廣。 然而，我們又經常看到違章建筑的稱謂，甚至很多人將二者相等同。同樣按照文義解釋的話，違章建筑指的是違反部門規章的建筑，部門規章僅屬于法律的.一種形式，因此，違法建筑的外延中應該包括違章建筑。我們國家并沒有在法律上特別指明應該稱其為違法建筑還是違章建筑，不同的法律、行政法規、部門規章叫法不同。筆者認為用違法建筑的稱謂更加準確。自從 20xx 年 1 月 1 日，《城鄉規劃法》開始實施后，城鄉建設的一體規劃格局形成，在城鄉規劃區內進行的任何建設行為都應該符合《城鄉規劃法》的規定，進行規劃審批，沒有進行規劃審批的建設行為，均屬于違法建設。因此可以說，進行規劃審批，符合《城鄉規劃法》的要求，是進行合法建設行為的前提，《城鄉規劃法》也就成了合法建設行為的重要依據，從這個角度說，叫違法建筑更加準確。另外，從文義解釋的角度來看，違法建筑已經包括違章建筑。因此，本文不再區分違法建筑和違章建筑，統稱為違法建筑。

　　二、違法建筑的分類

　　( 一) 未取得建設用地使用權的違法建筑和取得建設用地使用權但是超出了建設用地使用權范圍的違法建筑

　　在《物權法》頒布之前，建設用地使用權被稱為國有土地使用權，《物權法》頒布后，改稱為建設用地使用權。這樣的稱謂更能表明該土地的利用性質為建設用地。但是《物權法》所規定的建設用地使用權，將其客體范圍限制為國有土地，因此，給人的理解為建設用地使用權僅能存在于國有土地之上，好像在集體土地上不會建設建筑物。根據《土地管理法》規定，為了興辦鄉鎮企業和村民建設住宅經依法批準使用本集體經濟組織農民集體所有的土地的，或者鄉( 鎮) 村公共設施和公益事業建設，經依法批準使用農民集體所有的土地的，也是允許的。所以在集體土地上，也可以建設建筑物，也可以設立建設用地使用權。《物權法》將建設用地使用權的客體限制為國有土地顯然與現有的法律和現實矛盾。

　　未取得建設用地使用權的違法建筑比較好理解，即沒有獲得建設用地使用權就進行了建設行為，所產生的違法建筑。那么何謂取得建設用地使用權但是超出了建設用地使用權范圍的違法建筑? 在取得建設用地使用權后，需要獲得城鄉規劃審批，并在取得建設施工許可證后，才可以進行建設行為，該建設行為才是合法的。但是現實往往是，有些人在取得建設用地使用權后，在進行建設過程中，超過已經審批的使用權面積，超范圍進行建設，在超出已經取得建設用地使用權范圍之外進行的建設行為就是違法的，所形成的建筑物即為違法建筑。這類違法建筑非常重要的特點是建造在超出建設用地使用權范圍之外的建筑，才屬于違法建筑，建造在建設用地使用權范圍之內的建筑，屬于合法建筑。在確立這類違法建筑過程中，必須搞清楚建設用地使用權的范圍。

　　( 二) 違反公法的違法建筑和違反私法的違法建筑

　　自羅馬法以來，就把法律劃分為公法和私法。但是公法和私法劃分的標準一直是仁者見仁智者見智的問題，學說觀點很多，本文只列舉較有影響的三種學說。

　　1. 利益說。以維護公共利益還是私人利益作為區分的標準，維護公共利益的法律就是公法，維護私人利益的法律就是私法。自 19 世紀以來，伴隨著“公法私法化”和“私法公法化”，公法和私法出現融合的趨勢，使該標準受到了挑戰。

　　2. 隸屬說。該說認為調整隸屬關系的法律就是公法，調整平等關系的法律就是私法。但是在民事法律關系中也存在隸屬的關系，像親權關系中。

　　3. 主體說。凡規范國家和公共團體之間以及國家、公共團體和私人之間關系的法律就是公法，凡規范私人和私人之間的法律就是私法。但是國家往往也參與民事交易，進行民事活動，而此時調整的法律卻為民法。

　　本文比較贊同以利益說作為劃分公法和私法的標準。雖然“公法私法化”和“私法公法化”的出現，使得公法和私法的界限開始出現模糊，但是以維護不同的利益作為區分公法和私法的標準仍然適用，“公法私法化”的現象仍然沒有改變公法維護公共利益的本質，“私法公法化”的現象也沒有改變私法維護私人利益的本質。所以，以維護不同利益作為劃分公法和私法的標準依然站得住腳。

　　違反公法的違法建筑，往往會損害公共利益，所以會受到行政處罰，行政處罰方式一般為罰款、限期拆除等。而違反私法的違法建筑，損害的往往是私人利益，所以會受到民事處罰，處罰方式一般為停止侵害、排除妨礙、消除危險、恢復原狀、賠償損失等。

　　( 三) 程序違法的違法建筑和實體違法的違法建筑

　　所謂程序違法的違法建筑，即在建設過程中沒有根據我國相應的法律法規規定，進行相應的許可就進行了建設，在違法建筑建成后可以通過申請獲得審批，而使違法建筑轉成合法。所謂實體違法的違法建筑，即該建筑的違法不符合我國的相關規劃法的規定，也不可能獲得相應的建設用地使用權，不能通過事后程序的補救使其轉成合法建筑，也就是說實體違法的違法建筑，沒有轉成合法的可能，最終的命運只能是被拆掉。 違法建筑的上述分類，在現實生活中經常會出現交叉情況，從本文論述的重點來看，筆者將從實體違法的角度來論述違法建筑的相關問題，不包括程序違法的建筑。原因在于，程序違法的違法建筑，最終是可以通過程序彌補轉成合法，而實體違法的違法建筑的命運不會發生扭轉。實體違法的違法建筑才是真正意義上的違法建筑，探討其相關問題才有價值。

買賣合同（建材類） 篇21

　　賣方：

　　買方：

　　第一條 賣方依法出賣具備以下條件的舊機動車：

　　車主名稱：

　　號牌號碼：

　　廠牌型號：

　　初次登記日期：

　　發動機號：

　　車架號：

　　養路費繳付有效期自x年x月xx日 至x年x月xx日。

　　最近一次年檢時間：x年x月。

　　行駛公里數：萬公里。

　　車輛使用性質：(/ )客運、( /)貨運、(是 )出租、( /)租賃、( /)非營運、(/ )其它。

　　第二條 車款及交驗車

　　車款為(不含稅費)123萬元;大寫 壹佰貳拾叁萬元整 。

　　買方應于x年x月x日在買方住所地同賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并以現金的方式自驗收、審驗無誤之日起當天內向買方支付全部車款。

　　賣方應在收到車款后當天內交付車輛及相關文件，并協助買方在允許辦理車輛過戶時30日內辦理完車輛過戶、轉籍手續。車輛過戶、轉籍過程中發生的稅、費負擔方式為： 全部由買方負擔。

　　相關文件包括：機動車行駛證、機動車登記證書、稅訖證明、車輛年檢證明、養路費繳費憑證、道路運輸許可證、營業執照正本和副本、改氣合格證、收費許可證、稅務登記證、車船使用證、社會集團體會員證、保險單各一份。

　　第三條 雙方權利義務

　　1.賣方應保證對出賣車輛享有所有權或處置權，且該車符合國家有關規定，能夠依法辦理過戶、轉籍手續。

　　2.賣方保證向買方提供的相關文件真實有效及其對車輛的陳述完整、真實，不存在隱瞞或虛假成分。

　　3.買方應按照約定時間、地點與賣方當面驗收車輛及審驗相關文件，并按照約定支付車款。

　　4.賣方收取車款后，應開具合法、有效的收款憑證。

　　5.買方應持有效證件與賣方共同辦理車輛過戶、轉籍手續。

　　6.車輛交付后，因車輛使用發生的問題由使用者負責(其中因交通事故發生的費用、養路費和相關罰款等全部費用)。

　　第四條 違約責任

　　1.第三人對車輛主張權力并有確實證據的，賣方應承擔由此給買方造成的一切損失。

　　2.賣方未按照約定交付車輛或相關文件的，應每日按車款 2 %的標準支付違約金。

　　3.因賣方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，買方有權要求賣方返還車款并承擔一切損失;因買方原因致使車輛在允許辦理期限30日內不能辦理過戶、轉籍手續的，賣方有權要求買方返還車輛并承擔一切損失。

　　第五條 合同爭議的解決辦法

　　此協議未盡事宜雙方友好協商，協商未果，任何一方均可向對方所在地人民法院尋求保護。

　　第六條 買賣雙方其他約定事項

　　車輛自交付之日起，車輛的全部產權歸買方所有。

　　此協議一式兩份，買賣雙方各執一份，蓋章、簽字后即生效。

　　甲方(蓋章)：__________________ 　　乙方：_________________________

　　代表人(簽字)：________________ 　　身份證號碼：____________________

　　_________年________月_______日　　 _________年________月_______日

買賣合同（建材類） 篇22

　　出賣人(甲方)：_____

　　注冊地址：_____

　　【營業執照注冊號】【身份證號碼】：_____

　　法定代表人：_____

　　聯系電話：_____

　　委托代理人：_____

　　地址：_____

　　買受人(乙方)：_____

　　【本人】【法定代表人】姓名：_____

　　【身份證】【營業執照注冊號】：_____

　　地址：_____

　　聯系電話：_____

　　【委托代理人】姓名：_____

　　地址：_____

　　電話：_____

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、《北京市城市房地產轉讓管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方購買甲方的寫字樓事宜，達成如下協議：_____

　　第一條：甲方所售寫字樓基本情況及甲方承諾

　　1、甲方所售寫字樓(以下簡稱寫字樓)坐落于 ;位于第 層共間，房屋結構為 ，登記建筑面積______平方米(其中套內建筑面積______平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積______平方米);房屋用途為 。

　　2、該寫字樓的土地使用______年限共 ______年，還剩余使用______年限 ______年。

　　3、甲方擁有該寫字樓的完全產權，產權證號為：_____ 。甲方承諾該寫字樓沒

　　有被抵押或者為其他公司提供擔保等影響產權完整和歸屬的情形。

　　4、該寫字樓現配備的裝飾裝修設施設備有 (具體見雙方現場驗收的清單)，該設施設備總折價____________元，不包含在房屋總價款中。(或約定包含在總價款中，不另行計價收款)。

　　5、該寫字樓有物業服務，目前的物業服務公司為 ，物業服務收費標準為 。

　　【律師提示】：_____產權是二手寫字樓交易過程中隱患最大的部分。如果產權屬于公司，需查清該物業是否被抵押、質押或者為其他公司擔保，即使沒有上述債務問題，還需要了解該公司法人變更或股權變更過程中，會不會影響產權的歸屬和完整，在其中有沒有關于該物業的約定。如果產權屬于個人，該業主名下是否有公司，如果公司性質為無限責任公司，則法人的財產也將作為沖抵公司債務的財產出現。總之必須要查清該物業法律意義上的所有人，以及對該物業的產權擁有情況。如果有可能，可以請律師在簽署買賣合同時根據具體情況補充一些書面條款，抵抗一些未知的風險。

　　第二條：房屋寫字樓總價格及付款方式

　　1、甲乙雙方協商一致，甲方所售寫字總金額為人民幣 。該價款不含稅費。

　　2、雙方選擇以下第 種付款方式：_____

　　(1)乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金_____元整，并于 ______年 ______月______日前將房屋全部價款付給甲方。

　　(2)買房向銀行抵押付款：_____

　　乙方于 ______年 ______月______日前向甲方支付首期房款人民幣__________元。其余房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。

　　如果乙方在 ______年 ______月______日前還未能將銀行貸款辦理好并交付給甲方，則甲方可以單方解除本合同，并退回乙方之前已付購房款。

　　3、雙方約定的其他付款方式：_____ 。

　　【律師提示】：_____如果買二手房時房款不是一次性付清的，那就得簽銀行貸款抵押合同。這個合同涉及到賣房人，買房人，賣房人的貸款銀行，買房人的貸款銀行，還可以再加三方，賣房人的貸款銀行指定的保險公司，買房人的貸款銀行指定的保險公司，還有中介公司，這個貸款行為可能涉及到七方，因此比較復雜。這種情況下，對于購房者來說，要想簽訂一個細致的有針對性的合同，可以請個律師。

　　第三條：交納稅費的約定

　　1、按有關法律法規政策的規定應由賣方承擔的稅費由 承擔。

　　2、按有關法律法規政策規定應由買方承擔的稅費由 承擔。

　　【律師提示】：_____一般買賣雙方按規定各繳各的稅費。但也可以通過約定賣方應繳的稅費由買方承擔，反之亦然。

　　第四條：寫字樓交付

　　1、甲乙雙方于本合同簽訂后______日內共同對該寫字樓及附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單及水、電、氣的讀數等列表記載。

　　2、甲方在收到全部房款之日起______日內，將該寫字樓鑰匙交付給乙方。

　　3、雙方其他約定：_____ 。

　　【律師提示】：_____要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。寫字樓較之住宅，除了反價之外，更容易有其他變數發生，應盡快完成交易。

　　第五條：關于產權登記的約定

　　甲方雙方須在簽訂本合同 內，共同向房地產產權登記機關申請辦理轉移登記手續。如因甲方的過失造成乙方不能在______日內取得房地產權屬證書，乙方有權提出退房，甲方必須在乙方提出退房要求之日起______日內將乙方已付款退還給乙方，并按已付款的_____%賠償乙方損失。

　　【律師提示】：_____權屬轉移登記，也就是房產過戶手續，主要是什么時間過戶一定要說清楚，而且買方交錢和過戶的時間間隔不宜過長。

　　第六條：定金及交房保證金

　　1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起______日內向甲方交納購房定金____________元。

　　2、為防范交易風險督促賣方按合同約定交付房地產，甲乙雙方同意從交易總房款中預留____________元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產及完成產權轉移登記時交付給甲方。

　　3、關于交房保證金托管的約定：_____ ;

　　4、甲乙雙方其他約定：_____ 。

　　【律師提示】：_____雙方約定違約方承擔定金責任后，守約方不可進一步追究違約方其他違約責任的，從約定。雙方既約定定金，又約定賠償損失的，一方違約時，守約方既可主張定金罰則，又可請求賠償損失。

　　第七條：違約責任的約定

　　1、乙方逾期付款的違約責任((1)和(2)不作累加)：_____

　　(1)如乙方未按約定時間付款，則乙方應按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金，同時甲方有權要求合同繼續履行。

　　(2)如乙方逾期付款時間超過 天后，甲方有權單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權選擇還是按本條上述第(1)項執行。

　　2、甲方逾期交房的違約責任((1)和(2)不作累加)：_____

　　(1)如甲方未按合同約定的時間交付房屋，則甲方應按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金，同時乙方有權要求繼續履行合同。

　　(2)如甲方逾期交房超過 天后，乙方有權單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔違約責任并繼續履行合同。

　　3、任何一方不按約定繳納相關稅費，導致交易不能繼續進行的，應向對方支付該房地產總價款的百分之 作為違約金。

　　4、任何一方不履行本合同約定義務致合同目的不能實現，守約方有權選擇定金罰則或要求對方支付該房地產總價款百分之 作為違約金。

　　【律師提示】：_____根據《民法典》第一百一十三條第一款的規定，在因違約方過錯導致房屋買賣合同無法履行的情況下，守約方可以請求賠償房屋差價損失。如雙方對房屋差價有約定或事后達成一致的，尊重當事人的意思自治，從約定。如當事人沒有約定房屋差價，則可請求法院委托評估機構對訟爭房產的市場價進行評估，評估時點為起訴之日，通過評估價與約定價的比較，確定房屋差價損失。

　　第八條：甲乙雙方的承諾和保證

　　1、甲方承諾和保證：_____

　　(1)甲方有權簽署并有能力履行本合同。

　　(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛，有關按揭、抵押債務、稅項及租金等，甲方均在交易前辦妥。

　　(3)水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用均已按規定交納，單據交買房確認。

　　(4) 該寫字樓目前沒有租約。(如有租約另行約定)

　　2、乙方承諾和保證：_____乙方有權簽署并有能力履行本合同。

　　【律師提示】：_____第一，要核實合同簽訂人員身份的真實性以及授權委托書的內容，確保合同不因主體不適當而導致合同無效。第二，帶租約的房屋買賣，買賣雙方應明確約定，是實物交付還是租約權交付。法律規定承租人享有優先購買權。賣家要把出賣信息提前告知租客，同時在簽約前將出租信息告知買家，而買家也要認真審查房屋租賃合同。承租人放棄優先購買權，應提供書面承諾。

　　第九條：合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出 天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十條：不可抗力

　　因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人，并自不可抗力事件結束之日起______日內向另一方當事人提供證明。

　　第十一： 合同的效力

　　1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。

　　2、本合同一式 份，甲乙雙方各執 份，具有同等法律效力。

　　第十二條 法律適用及爭議的處理

　　1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的，按下列第 種方式解決：

　　(1)提交 仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向有管轄權的人民法院起訴。

　　【律師提示】：要么選擇仲裁要么選擇訴訟，仲裁是一裁終局。

　　第十三條：雙方其他約定

　　甲方(簽章)：_____ 乙方(簽章)：_____ 委托代理人(簽章)：_____ 委托代理人(簽章)：_____

　　______年 ______月______日

買賣合同（建材類） 篇23

　　1.格式 工礦產品購銷合同

　　供方： 合同編號：

　　需方： 簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　(上述內容可以按國家工商行政管理局制定的示范文本的表格填寫，也可以直接用文字表述）

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　三、交（提）貨的'方式

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　四、運輸方式及到達地（港）費用的負擔

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　五、合理損耗及其計算方法

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　六、包裝標準、包裝物的供應和回收

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　七、驗收標準、方法及提出異議的期限

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　八、隨機備品、配件工具數量及供應方法

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　九、結算方式及期限

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十、擔保

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十一、違約責任

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　十二、解決合同糾紛的方式

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

買賣合同（建材類） 篇24

　　合同雙方當事人：

　　出賣人：____________________________________________________

　　注冊地址：__________________________________________________

　　營業執照注冊號：____________________________________________

　　企業資質證書號：____________________________________________

　　法定代表人：_______________聯系電話：_______________________

　　郵政編碼：__________________________________________________

　　委托代理人：____________________地址：

　　郵政編碼：_________聯系電話：____________________

　　委托代理機構：

　　注冊地址：__________________________________________________

　　營業執照注冊號：____________________________________________

　　法定代表人：______________聯系電話：__________________

　　郵政編碼：__________________________________________________

　　買受人（須由其本人親自填寫，并確保所填聯系方式真實可靠，以便能及時取得聯系）：________________________________________________________

　　【本人】【法定代表人】姓名：____________國籍：______________

　　【身份證】【護照】【營業執照注冊號】_______________________

　　地址：____________________________________________________

　　郵政編碼：________________聯系電話：______________________

　　【委托代理人】姓名：_____________國籍：_____________

　　地址：

　　郵政編碼：________________聯系電話：___________________

　　共有人：

　　姓名：

　　國籍：

　　【身份證】【護照】

　　【委托代理人】姓名：

　　國籍:

　　地址：

　　郵政編碼：

　　聯系電話：

　　委托代理機構：

　　注冊地址：

　　營業執照注冊號：

　　企業資質證書號：

　　法定代表人：

　　郵政編碼：

買賣合同（建材類） 篇25

　　賣方： ________（以下簡稱甲方）身份證號：______

　　買方： ________（以下簡稱乙方）身份證號：______

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買私有門市房，達成如下協議：

　　第一條 甲方所售房屋權證號及座落位置、結構、層次、面積、附屬設施：

　　1、甲方所售房屋所有權證號為"______ 號"，房屋土地使用權證號為"______ 號"；

　　2、甲方所售房屋位于______ 區______ 路（街）______ 號，為______ 結構；

　　3、甲方所售房屋建筑面積______ 平方米；

　　4、甲方此門市房上面二樓外墻（二樓地面以上1.3米內）歸乙方掛牌匾使用。甲方所售房屋附屬設施為______ 。

　　第二條 房屋價格及其他費用：

　　1、 甲、乙雙方協商一致，甲方所售房屋總金額為（人民幣）壹百貳拾捌萬元整(1280000.00元)（含附屬設施費用）；

　　2、 甲、乙雙方達成一致意見，雙方辦理過戶稅費由乙方負擔。

　　3、減去甲方已收天發軒和三合飯店一年的租金 元（20xx年3月1日后），乙方實際需支付甲方人民幣元。

　　第三條 付款方式：乙方于20xx年3月6日前支付甲方房款人民幣七十萬元，余款萬元乙方給甲方打借據，甲方提供手續二日內將房屋過戶給乙方，余款乙方于過戶后十個工作日內支付給甲方。

　　第四條 房屋交付：

　　甲、乙雙方在房地局交易所辦理完過戶手續（繳納稅費）后，甲方即將房屋交付乙方。 甲方與現在天發軒和三合飯店已經簽訂的壹年租房協議由乙方履行，20xx年3月1日之后的租金歸乙方所有。

　　第五條 乙方逾期付款的違約責任：乙方在房屋過戶后，未按期支付余款，甲方有權依此合同一個月后向人民法院起訴收回房屋，因此產生的過戶費和訴訟費從乙方的預付款七十萬中扣除。

　　第六條 甲方的違約責任：甲方如果在乙方支付首付款前終止合同履行或乙方支付首付款五日內提供不出合法手續等原因辦理不了過戶，需要支付乙方籌備房款產生的損失五萬元，乙方有權終止合同。

　　第七條 甲方保證在交接時該房屋沒有產權糾紛和財務糾紛，如交接后發生該房屋交接前即存在的產權糾紛和財務糾紛，由甲方承擔全部責任。

　　第

　　八條 本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行議定，并簽訂補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力。

　　第九條 本合同在履行中發生爭議，由甲、乙雙方協商解決。協商不成的，甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。發生不可抗力影響合同履行，雙方需和擔保人溝通，以雙方損失最小為原則，友好協商解決。

　　第十條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。

　　第十一條 本合同一式五份，甲、乙雙方各執一份，其他三份交有關部門存檔。 甲方（簽章或手印）：

　　甲方擔保人：

　　乙方（（簽章或手印））：

　　乙方擔保人：

　　20__年三月一日

買賣合同（建材類） 篇26

　　供方：___________ 　

　　需方：___________  

　　簽訂時間：___________ 年___________ 月___________ 日

　　一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量

　　(上述內容可以按國家工商行政管理局制定的示范文本的表格填寫，也可以直接用文字表述)

　　二、質量要求、技術標準、供方對質量負責的條件和期限

　　三、交(提)貨的方式

　　四、運輸方式及到達地(港)費用的負擔

　　五、合理損耗及其計算方法

　　六、包裝標準、包裝物的供應和回收

　　七、驗收標準、方法及提出異議的期限

　　八、隨機備品、配件工具數量及供應方法

　　九、結算方式及期限

　　十、擔保

　　十一、違約責任

　　十二、解決合同糾紛的方式

　　十三、其他約定的事項

　　供方

　　需方

　　鑒(公)證意見

　　單位名稱(章)：___________

　　單位地址：___________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電　　話：___________

　　開戶銀行：___________

　　帳　　號：___________

　　單位名稱(章)：

　　單位地址：___________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電　　話：___________

　　開戶銀行：___________

　　帳　　號：___________

　　經辦人：___________

　　鑒(公)證機關:___________ (章)

　　___________ 年________月　_______日

買賣合同（建材類） 篇27

　　買 方：_____(以下簡稱甲方)

　　賣 方：_____ (以下簡稱乙方)

　　一、產品名稱、型號、數量、金額：

　　二、質量、質保要求：按照技術要求及行業標準執行;賣方無條件保證買受人交貨后最終用戶驗收合格后，使用______年內無任何缺陷。

　　三、交貨時間、地點、方式：

　　四、運輸方式和費用負擔：運輸費用(含物流或快遞費用)由賣方承擔。

　　五、包裝標準：按行業標準包裝，保證運輸安全，未交付買方之前引起貨物損壞，責任由賣方承擔;合格證書、保修單、說明書、裝箱單、所有配件清單等隨機資料隨箱附帶。

　　六、檢驗標準、方法、地點及期限：

　　七、貨款結算方式及期限：

　　八、違約責任：合同生效后，買賣雙方有一方無故終止合同，違約方按合同總額的10%向對方支付違約金;賣方逾期交貨或買方逾期付款，違約方按逾期貨物(貨款)金額的日萬分之五向對方支付違約金。

　　九、解決合同糾紛的方式：雙方協商解決，解決不成交由買方所在地人民法院解決。

　　十、其它：本合同一式兩份，雙方各執一份;公司蓋章到達對方即生效，傳真件、電子信函自到達對方時生效。

　　甲方(公章)：______________ 乙方(公章)：______________

　　法定代表人(簽字)：______________ 法定代表人(簽字)：______________

　　日期：_________年__________月____日

買賣合同（建材類） 篇28

　　出賣人(甲方)：身份證號碼：

　　買受人(乙方)：身份證號碼：

　　甲、乙雙方就房屋買賣事項經過友好協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。

　　一、甲方愿將其擁有完全產權的位于XX市XX區園的房屋(房屋所有權證編號：___________，建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________元)的價款出售給乙方。

　　二、本合同簽定前，該房屋如有應繳納的一切稅費，概由甲方負擔。本合同發生的契稅，土地出讓金等其他稅費由乙方負擔。

　　三、簽定合同同時乙方愿交三萬元作為定金交給甲方。乙方通過向銀行申請抵押貸款方式支付甲方購房款，購房款由乙方分三期付給甲方。第一期，在貸款銀行向乙方發出貸款承諾書時，乙方將30%首付房款存入銀行，并由銀行凍結，第二期在貸款銀行向乙方發放貸款之日由銀行將乙方所貸款項及30%首付款直接劃到甲方的賬戶中;第三期，在甲方交房時，由乙方一次性將余款付給甲方。

　　四、甲方同意乙方以向銀行申請貸款的方式支付房款，并作出如下承諾：

　　1、向乙方申請貸款的銀行或銀行認可的機構提供與貸款相關的`資料，簽署相關文件;

　　2、在辦理產權過戶手續時，應按照要求將房屋產權資料交付銀行或貸款銀行認可的機構持有。

　　五、如果乙方的貸款申請未獲貸款銀行批準，則雙方同意以下兩種方式解決該房屋的買賣事宜：

　　1、繼續履行協議，乙方一次性將購房款支付給甲方，(期限為一個月)。甲方收到房款五天內與乙方去辦過戶手續。

　　2、解除協議，甲方收取乙方的定金不與退還，甲方有權再次出賣本房。

　　六、違約責任

　　1、甲方如不履行本合同規定的，每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金陪償陪給乙方。逾期超過一個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款(包括定金全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣五萬元。

　　2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。每逾期1天按房價總額千分之一作為違約金賠償給甲方。逾期超過一個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方應賠償甲方經濟損失人民幣五萬元。

　　3、如果甲方出售的房屋存在他項權利設定或其他產權糾紛以致影響到乙方權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。

　　七、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_____2___種方式解決。

　　1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。

　　2、依法向人民法院起訴。

　　八、其他約定

　　九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　十、本合同一式4份，甲乙方各執一份。

　　甲方：乙方：

　　________年____月____日日________年____月____日

買賣合同（建材類） 篇29

　　甲方:____________ 乙方：____________

　　受權代表：(簽字)______受權代表：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)_____

　　本合同于____年____月____日訂立于____(地點)。買方：____________ (下稱甲方)賣方：____________ (下稱乙方)

　　地址：____________ 郵編：_____地址：____________ 郵編：_____

　　電話：____________ 傳真：_____電話：____________ 傳真：_____

　　電子郵箱：__________電子郵箱：__________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：

　　____________ (應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第( )項執行：

　　(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3) 按雙方商定要求執行，具體為：

　　_____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________ 。

　　2.計量單位和方法：__________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理：

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條 交貨方式：

　　1.交貨時間：_______。

　　2.交貨地點：_______。

　　3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條 驗收：

　　1.驗收時間：_______。

　　2.驗收方式：

　　______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________;

　　貨款的支付方式：____________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其它約定：_____________。

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的.差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8.其它：_______________。

　　第十條 不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條 爭議解決：

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

買賣合同（建材類） 篇30

　　合同編號：

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：

　　年 月 日

　　第一條 定作物、數量、報酬、交貨期限

　　定作物 規格 計量 報酬 交貨期限及數量名稱 型號 單位 單價 金額 合計

　　合計人民幣金額(大寫)：(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 承攬人提供的材料

　　材料 牌號 規格 生產 計量 用料序號 質量 單價 金額

　　名稱 商標 型號 廠家 單位 數量(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議的期限：

　　第四條 定作物的技術標準、質量要求：

　　第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求：

　　第七條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內答復。

　　第八條 定作物的包裝要求及費用負擔：

　　第九條 定作人(是/否)允許第三人完成定作物的主要工作。

　　第十條 定作物交付的方式及地點：

　　第十一條 定作物檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條 定作人在 年 月 日前向承攬人預付材料款(大寫) 元。

　　第十三條 報酬及材料費的結算方式及期限：

　　第十四條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫) 元。

　　第十五條 本合同解除的條件：

　　第十六條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置定作物。

　　第十七條 違約責任：

　　第十八條 合同爭議的解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第 種方式解決：

　　(一)提交 仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十九條 其他約定事項：

　　定 作 人 承 攬 人 鑒(公)證意見：

　　定作人(章)：承攬人(章)：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份證號碼：居民身份證號碼：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　鑒(公)證機關(章)

　　賬號：賬號：

　　經辦人：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　年 月 日

　　監制部門：

　　印制單位：

買賣合同（建材類） 篇31

　　甲方：_______________

　　聯系方式：_____________________

　　乙方：_______________

　　聯系方式：_____________________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執行。

　　第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)，建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)

　　第二條、上述房產的.交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整(大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。

　　第三條、付款時間與辦法：

　　1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度，乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方)，并于銀行放款當日付給甲方。

　　2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。

　　第四條、甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將_________等費用結清。

　　第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規，并按規定繳納辦理房地產過戶手續所需繳納的稅費。經雙方協商，交易稅費由_______方承擔，中介費及代辦產權過戶手續費由______方承擔。

　　第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。

　　第七條、本合同主體

　　1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。

　　2.乙方是____________，代表人是____________.

　　第八條、本合同如需辦理公證，經國家公證機關____公證處公證。

　　第九條、本合同一式份。甲方產權人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，______市房地產交易中心一份、________公證處各一份。

　　第十條、本合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

　　第十一條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。

　　第十二條、雙方約定的其他事項：

　　出賣方(甲方)__________________

　　身份證號碼：__________________

　　______年____月____日

　　購買方(乙方)__________________

　　身份證號碼：__________________

　　日期：______年____月____日

買賣合同（建材類） 篇32

　　購貨單位：_________(以下簡稱甲方)

　　供貨單位：_________(以下簡稱乙方)

　　第一條 其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等。

　　第二條 產品包裝規格及費用_________

　　第三條 驗收方法______________

　　第四條 貨款及費用等付款及結算辦法___________

　　第五條 交貨規定

　　1.交貨方式：______

　　2.交貨地點：______

　　3.交貨日期：______

　　4.運輸費：_______

　　第六條 經濟責任

　　1.乙方應負的經濟責任

　　(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的___%的罰金。

　　(3)產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值__%的罰金付給甲方。

　　(4)產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之__的罰金。

　　(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的.有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2.甲方應負的經濟責任

　　(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值x%的罰金。

　　(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值__%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之__的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之___的罰金。

　　(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之__計算付給乙方，作為延期罰金。

　　(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條 產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之__作為罰金付給甲方。

　　第八條 甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額__%的補償金。

　　第九條 如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前__天與甲方協商。

　　第十條 本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條 甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可按下列第 種方式處理(未作選擇的，視為選擇1)：

　　1、提交清遠仲裁委員會〔 仲裁委員會〕仲裁;

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第十三條 本合同(二手工程機械買賣合同)自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十四條 本合同(二手工程機械買賣合同)在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條 本合同(二手工程機械買賣合同)一式___份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本__份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　機械買賣合同范文2

　　買方：(以下簡稱甲方)

　　賣方：(以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方充分友好協商，就購買東方紅拖拉機事宜特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、 機械的名稱、規格型號、單位、數量及價格

　　二、 合同價格

　　機械總價格為人民幣(大寫)： 本合同總金額不準做任何變更與調整。

　　三、 付款方式

　　機械驗收合格，調試、運轉正常，甲方無疑問后，甲方向乙方支付合同總價100%貨款。

　　四、 交貨與驗收

　　1、 交貨地點：按甲方指定地點。

　　2、 交貨時間：合同生效后日內。

　　3、 乙方將貨物一次運至交貨地點。并于到貨前24小時將到貨名稱、型號、數量、外形尺寸及注意事項等，以書面形式通知甲方。

　　4、 機械由乙方負責運輸，在運輸過程中有任何損傷或丟失，由乙方負責;

　　5、 機械到達指定地點，甲乙雙方均須在場并確認機械的完好性后，由甲方驗貨。乙方應按甲方安排的時間派人到現場，對機械進行清點驗收，并簽字確認。若發現機械有缺件，損壞，乙方負責補齊或收回。如乙方不按時到達，甲方有權進行檢驗，并對缺件、損壞做記錄，乙方應認可并負責解決。

　　6、 乙方負責機械調試，直至正常運行。最終驗收在此之后進行。如機械不能通過驗收，乙方應退貨，退還甲方所有金額。

　　7、 乙方應自帶用以調試過程中所需的各種工具、儀器儀表及易損件。

　　五、 機械質量保證與售后服務

　　1、 乙方應嚴格按照國家有關標準和規定進行檢驗，機械全部均為全新未用過的，以確保質量，機械須經技術檢驗，符合國家相關標準才能出廠。

　　2、 乙方負責免費為甲方培訓操作及維修人員。包括：基本原理，操作使用和維修保養。

　　3、 機械進行正常使用后，乙方應定期回訪使用方。

　　六、 違約責任

　　1、 乙方不能按期交貨，除不可抗拒因素外，乙方應向甲方支付延期違約金，每日按合同總價的0.03%金額計算。

　　2、 甲方延期付款時(正當拒付除外)，應向乙方支付延期違約金，每日按合同總價的0.03%金額計算。

　　3、 雙方必須嚴格執行《中華人民共和國合同法》的有關違約責任規定。

　　七、 合同的變更

　　本合同履行期間，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，雙方簽訂書面變更協議。未經雙方簽署書面協議，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成的損失，由責任方承擔。

　　八、 合同糾紛的解決

　　1、 甲乙雙方若發生合同糾紛，應本著互諒互讓、互相尊重、和平友好的原則協商解決。

　　2、 若雙方不能通過協商達成協議，可根據《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國合同法》的有關規定，向當地法院提起訴訟。

　　3、 如果有附件，附件也是本合同不可缺少之組成部分，具有同等法律效力(甲乙雙方簽字后生效)。

　　九、免責條款

　　本合同因不可抗力而無法履行時，雙方按國家有關法律規定處理。

　　十、其它約定事項

　　本合同未盡事宜，可由甲乙雙方商定，并簽署書面補充協議。補充協議為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　十一、 附則

　　1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

　　2、本合同一式 __4___份，雙方各執 ___2__份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　機械買賣合同范文3

　　出賣人(甲方)：

　　買受人(乙方)：

　　第一條 標的、數量、價款及交貨時間：

　　第二條 質量標準：

　　第三條 出賣人對質量負責的條件及期限：

　　第四條 包裝標準、包裝物的提供及回收：

　　第五條 隨附必備品、配件、工具的數量及提供的辦法：

　　第六條 合理損失標準及計算方法：

　　第七條 標的物所有權自 時起轉

　　第八條 標的物風險承擔：

　　第九條 交貨方式、地點及期限：

　　第十條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔：

　　第十一條 驗收標準、方法、地點及期限：

　　第十二條 成套設備的安裝與調試：

　　第十三條 結算方式、時間及地點：

　　第十四條 擔保方式：

　　第十五條 本合同變更和解除條件：

　　第十六條 違約責任：

　　第十七條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可

　　以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(一)提交 仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十八條 本合同自____________起生效。本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　第十九條 其他約定事項：

　　第二十條 本合同未盡事項，由雙方共同協商后簽訂補充協議。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同（建材類） 篇33

　　賣方(以下簡稱甲方)：_____

　　買方(以下簡稱乙方)：_____

　　經甲乙雙方友好協商，甲方自愿將鏟車賣給乙方，價格為 ，此鏟車以前發生交通事故、倒搶由賣方負責。以后此車發生各種糾紛、交通事故、違法行為，由乙方自己負責，從今以后甲方不負責任何事宜。

　　買方首次付給賣方______元，剩余款項在 ______年______月______日前付清，在規定日期內如買方不能付清余款，賣方有權將此鏟車開回，預付款不返。

　　合同簽訂后，此鏟車以后發生的任何交通事故、倒搶、損壞由買方自己承擔。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　日期：______年 ______月______日