綜架加工電鍍承攬合同（精選3篇）

綜架加工電鍍承攬合同 篇1

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　受托方：_________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格

　　單位

　　數量

　　單價 (元)

　　總價(元)

　　交貨日期

　　合計

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

綜架加工電鍍承攬合同 篇2

　　定作人：_____________________________

　　承攬人：_____________________________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，遵循公平和誠實信用的原則，定作人和承攬人經協商達成如下協議：

　　第一條定作物、數量、規格及報酬

　　定作物名稱規格/型號質量要求/

　　技術標準計量

　　單位數量交貨時間報酬

　　定作報酬計價方式：__________________________________________。

　　合計(大寫)：________________________________元人民幣。

　　第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣，余款支付方式：。

　　第三條定作人提供的材料

　　材料名稱規格/型號質量標準計量

　　單位數量提供時間

　　承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗，并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的，視為認可定作人提供的材料符合合同約定。

　　第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求，作為合同附件。未經定作人書面同意，承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。

　　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在收到后3日內向定作人提出書面異議。

　　第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監督和檢查，并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作，費用由承攬人承擔。

　　第六條未經定作人書面同意，承攬人不得將定作物交由第三人完成，否則承攬人有權解除合同。

　　第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。

　　定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。

　　定作物需要安裝調試的，承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。

　　第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為：

　　。

　　第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任，保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內，定作人按合同總價的___%預留質量保修金，保修期滿無質量問題的予以退還。

　　定作物在保修期內出現質量問題的，承攬人應及時予以維修、重作，并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的，定作人有權自行維修，費用直接從預留的質量保修金中抵扣，不足部分定作人有權繼續向承攬人追償。

　　第十條違約責任：

　　1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的，是定作人違約。

　　2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等)，承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經濟損失。

　　3.承攬人完成的定作物質量、數量、規格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的，定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準，定作人有權要求其繼續履行或要求解除合同。定作人解除合同的，承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金，不足彌補定作人損失的，承攬人應繼續賠償。

　　第十一條本合同在履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定作人所在地人民法院起訴。

　　第十二條本合同一式____份，雙方各執____份，自雙方加蓋公章之日起生效。

　　第十三條補充條款________________________________________________________________________________________________

　　定作人：___________________________承攬人：___________________________

　　住所地：___________________________住所地：___________________________

　　電話：_______________電話：_________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　________年_____月_____日________年_____月_____日

綜架加工電鍍承攬合同 篇3

　　合同編號：88259

　　甲方：青島X有限公司 住所地：

　　法定代表人： 職務：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著公平公正、平等自愿的原則，在遵守國家法律法規規定，友好協商的基礎上，達成如下協議：

　　一、甲方轉讓其所有的位于青島市李滄區XX院內正常營業的寵物食品加工設備（設備的具體數量另附清單）、辦公設備（具體數件另附清單）給乙方（其中工廠廠房面積約200㎡，房屋租賃合同于年月 日到期，到期后由乙方自行負責續簽房屋租賃合同）。

　　二、轉讓價格：

　　甲方以人民幣 元（肆拾萬元）整轉讓乙方的生產設備（附清單）、生產配方、辦公設施及辦公用品（附清單）、銷售客戶、原材料客戶。

　　三、該協議生效后，甲方負責人無償為乙方提供為期兩個月的生產技術人員培訓。在這期間，乙方工作人員違規操作造成損失由乙方自行承擔。培訓期結束，如果甲方繼續留任在乙方工作，雙方則另行協商薪酬有償工作。

　　四、轉讓金的支付時間及方式：

　　本合同約定轉讓金分兩期支付：第一期，乙方向甲方支付定金人民幣萬元，于本合同簽訂之日支付，并于 年 月日前向甲方支付首付款萬元；第二期應乙方的請求延期為年月日內付清剩余部分的轉讓款人民幣萬元。甲方收到上述任一筆款項均應向乙方出具收據。

　　五、甲方同意乙方在第一期付清萬元后，乙方投資獨立經營，在此期間，工廠所產生的全部費用由乙方承擔，甲方概不負責，待乙方年 月 日內全部付清轉讓費 萬元（轉讓費共計 萬元）后，甲方將工廠所有權（包含但不限于生產設備、生產配方、辦公設施、辦公用品、銷售客戶、原材料客戶等，并將協助乙方辦理工廠的工商變更登記、稅務變更登記等）全部交給乙方（乙方在未付清轉讓款之前，對該工廠僅有使用權）。

　　六、自乙方投資獨立經營之日起，工廠的原材料歸乙方所有，現已完工的產品歸甲方所有。

　　七、甲方無償轉讓生產技術、產品配方、現有的銷售客戶信息、銷售渠道和原材料客戶信息，轉讓清單所列及本合同約定項目的.所有費用全部包含在工廠轉讓費萬元（萬）中。

　　八、本合同約定所涉轉讓廠房對外債權債務以合同簽訂日為準，本合同簽訂日之前以工廠名義對外所負債權債務由甲方負責，合同簽訂日之后由乙方負責。甲方在交付工廠時應一并交付會計賬本及記賬憑證，完成債權債務清算。乙方實際經營工廠后，如有第三人向工廠主張乙方實際經營前的債權，乙方償還后有權向甲方追償。

　　九、違約責任：

　　1.合同簽訂后，甲方按照合同的約定把工廠交付乙方實際使用，并保證工廠的正常生產、客戶的正常銷售和原材料的正常進貨渠道。

　　2.合同簽訂后：

　　a:乙方應按照約定時間、交清轉讓款，如有違約，乙方無權要求甲方返還定金和首付款；

　　b：甲方保證工廠的工商登記、稅務登記等真實有效，工廠正常經營；甲方所交付的生產設備、生產配方、辦公設施、辦公用品均可有效使用，對銷售客戶信息、原材料客戶信息保密，不得向得三人泄露，否則，由此造成的損失由甲方負責賠償。

　　c：乙方交清第一期款項后進場獨立經營期間，如有違反操作規定造成損失應照價賠償；

　　d:甲方未遷走家庭用品和后院物品時，乙方應保證物品完好，如保管不善，乙方須賠償甲方。

　　十、其他約定

　　1.有寵物食品廣告的面包車一輛，其所有人為甲方負責人個人所有，不在轉讓范圍內，如乙方需要，則由甲方負責人與乙方協商價格后有償轉讓。

　　2.廠房后院的移動狗籠子3戶、小泰迪2只、德牧1只，不在轉讓范圍內，2棵無花果樹、1棵棗樹、2棵香椿樹不在轉讓范圍內。

　　3.甲方負責人因居住在工廠，故工廠內的家庭用品不在轉讓范圍內（家庭用品附清單）。

　　十一、合同執行過程中，雙方發生糾紛，應由雙方協商解決，若達不成協議，雙方同意就本合同產生的糾紛向本合同簽署地管轄法院起訴解決。

　　十二、本合同執行過程中的未盡事宜，雙方應本著實事求是的友好協商的態度加以解決，可另行簽訂協議。

　　十三、本合同自雙方簽字之日起生效。合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日