材料加工承攬合同(精選28篇)
材料加工承攬合同 篇1
定作人:(填寫全稱)___________________
承攬人:(填寫全稱)___________________
根據《_____》及有關規定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應填寫定作物的名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規格:(應寫明定作物具體的規格型號)
1.3數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)
1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準,必須要寫全稱)
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任:
13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執份,承攬人執份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:___________________
賬號:___________________
賬號:___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時間:__年_月_日
材料加工承攬合同 篇2
承攬方:
代表人: 職務: 電話:
定作方:
地 址: 電話:
定作方委托承攬方加工 ,經雙方充分協商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條 承攬項目概況
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料
第二條 圖紙或技術資料
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供:
(1) 定作方自行設計并提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料一式二份,定作方、承攬方各執一份。
第三條 定作方義務 (1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質量和項目進度的監督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條 承攬方義務
(1) 按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質完成承攬項目;
(2) 參加項目的竣工驗收。
第五條 項目變更
(1) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的,應繼續按圖紙或技術要求進行工作,由此而產
(2) 承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發出變更通知。承攬方應按定作方發出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
第六條 確定變更合同價款及工期
(1) 發生變更后,承攬方應提出適當的變更價格,送定作方批準后調整合同價款。
(2) 變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調整竣工日期。
第七條 材料的提供
(1) 由定作方提供材料的,定作方應在材料運到項目地點前通知承攬方,雙方共同驗收并辦理交接手續;
(2) 由承攬方提供材料的,承攬方應在材料運到項目地點前通知定作方,并接受定作方檢驗;
第八條 質量標準
雙方約定本項目質量標準 :
(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規范要求
第九條 項目驗收和保修
(1) 項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規定的質量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續,出具驗收意見。如定作方在規定時間內無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質量合格,已通過驗收。
(2) 第十條 合同價款支付方式
1. 承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1) 雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即 元。
第十一條 違約責任
1. 承攬方的.違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。
2. 定作方的違約責任
(1)中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
(3)超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金。
第十二條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十三條 合同爭議的解決方式
本合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成的,任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:
第十五條 附則
(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份,定作方和承攬方各執一份。具有同等法律
(4)本合同附件為本合同的組成部分,與合同具有同等的法律效力。
定作方: 承攬方:
代 表 人: 代 表 人:
聯系方式: 聯系方式:
年 月 日 年 月 日
材料加工承攬合同 篇3
定作單位:____(以下簡稱甲方)
承攬單位:____有限公司。
根據雙方自愿、平等和互利的原則,甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工。雙方經過充分溝通和協商一致,為明確雙方權利義務,特簽訂本補充合同,共同遵守并執行。
一、高爐斜橋上料弧型軌道定制加工服務,乙方承諾接受甲方委托加工的構件,不得拒絕。
二、加工總價:捌仟元整人民幣(¥:8000.00元人民幣)
三、本加工構件合同總價一次包定,不受市場物價波動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所需的所有加工內容及費用,加工制作范圍內不再產生其他費用支出。
四、本合同價款已含乙方應繳納的`稅費和各種規費,乙方開具發票。
五、加工期限:暫定____日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態:根據甲方提供的加工制作圖示,制作工作已完成。
七、貨物將被送達到甲方指定的場地,甲方需要負責卸貨。
八、本補充合同作為原合同之附件,與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。
九、本補充合同經雙方代理人簽字、單位蓋章后即生效,至全部構件交付驗收合格、結清款項,保修期滿后自動失效。
定作單位:____項目經理部
承攬單位:____海陸模壓有限公司
單位地址:____省____市錦豐鎮
單位地址:____省____市楊舍鎮
委托代理人:委托代理人:____
執行人:____
執行人:____
電話號碼:____
電話號碼:____
簽訂日期:___年___月___日
材料加工承攬合同 篇4
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬合同條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的.違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
材料加工承攬合同 篇5
加承合字第號
定作方:_______________(簡稱甲方)
營業執照號碼:_____________________
承攬方:_______________(簡稱乙方)
營業執照號碼:_____________________
根據《加工承攬協議條例》有關規定,經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守:
品名或項目
規格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金元
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產品的質量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規格、數量、質量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協議,都要承擔違約責任。
1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十一條的有關規定執行。
2.定作方的違約責任:中途變更定作物的`數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬協議條例》第二十二條的有關規定執行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
九、本協議執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本協議一式________份,正本雙方各執___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本協議有效期限:從雙方簽章之 日起到________年________月________日止。
十二、本協議簽訂日期:________年________月________日
定作方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
承攬方:________________
代表:__________________
開戶銀行:______________
帳號:__________________
_______年______月_____日
材料加工承攬合同 篇6
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《_____》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:
2、項目地點:
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
序號 貨物名稱 規格 數量 單價:元/m2 備注
1 鋼質防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計:(樘)?O_________元/?O=元。
114樘/363.06?O
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。
三、交貨日期:根據現場進度交貨。
四、交貨地點:工地現場。
五、技術質量要求:
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式:
含運輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
九、違約責任
1、按《_____》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
材料加工承攬合同 篇7
訂立合同雙方:
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
第二條 加工成品質量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據)
第三條 原材料的提供辦法及規格,數量,質量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間,數量,質量,規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規定執行。)
第四條 技術資料,圖紙提供辦法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法1.按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他如:1.根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任:
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交_______(如經簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
材料加工承攬合同 篇8
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑒于甲方擁有資源,乙方擁有資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自愿的原則,經友好協商,就甲方委托乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第1條定義
除了本合同另有約定,本合同的相關用語以如下定義為準:
1.1“合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。
1.2“規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一 個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3“機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限于有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。
1.4“知識產權”是指所有知識產權,包括但不限于著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的注冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5“生產檔案”是指包含所有根據本合同制造、裝配和測試產品所必需的資料、說明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源于合同雙方或任何其他第三方。
第2條定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
第3條原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準:
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫)(¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應于__年__月__日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料后日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應于__年__月__日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應于檢驗完畢后日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由于__年__月__日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
第5條轉包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括:。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
第6條定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的說明:。
2.現場的檢驗:。
3.其他:。
第7條交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品□承攬方送交樣品(方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間:__年__月__日。
自提樣品的地點:。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間:__年__月__日。
送交樣品的地點:。
送交樣品的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方:。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品后的天內對樣品進行檢測,并于收到樣品后的天內提供反饋并通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本合同。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除合同,并要求承攬方承擔賠償責任。
第8條交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物□承攬方送交定作物(方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間:__年__月__日。
自提定作物的地點:。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間:__年__月__日。
送交定作物的地點:。
送交定作物的方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方:。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工后,材料仍有剩余,應及時返還。
8.6.1返還時間:。
8.6.2返還方式:。
8.6.3費用承擔方:。
第9條交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨后日內驗收承攬方交付的定作物,并提出異議。如在日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委托具有鑒定資質的第三方對爭議事項進行鑒定。如果一方拒絕委托鑒定的,另一方可以自行委托鑒定。鑒定費用由鑒定結果對其不利的一方承擔。
第10條包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方:。
第11條風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,并由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見合同8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,交付承攬方后所有權不發生轉移。在合同履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利后果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的'質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業秘密。
12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)并承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由于承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,并承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,并收取成本費用和適當的服務費用。
第13條報酬的結算
13.1合同價款總額:人民幣(大寫)(¥ 元)。
(本合同價款已包括稅款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預付款,于本合同簽訂后的 個工作日內支付;
(2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于__年__月__日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于后的五 個工作日內支付;
(4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),于甲方驗收通過后的五 個工作日內支付。
(5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),于質保期滿后的五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號:
甲方:
__年__月__日
乙方:
__年__月__日
材料加工承攬合同 篇9
( )加字 號
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期 :____________________
經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同,并嚴肅地履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料品名
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________
2.產品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。
材料加工承攬合同 篇10
承攬方:____具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
品名:____規格(長,寬,高):____單位:cm數量:____備注:____
玻璃柜臺:1304090件;塑料臺面柜臺:18010095件
其中不帶抽屜:10件
玻璃臺面柜臺:18010095件
棉布貨架:18040200件
大百貨電器貨架:18080200件
小百貨貨架:18050200件
第二條加工成品質量要求:
一、材種:__柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______年__月__日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_____年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的.違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于____年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:(蓋章)
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
日期:
材料加工承攬合同 篇11
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:_______年_______月_______日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在_______年_______月_______日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤籣____委員會_____;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
編碼:
編碼:
監制部門:
印制單位:
材料加工承攬合同 篇12
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期:____________________
經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑒定本加工承攬合同,并嚴肅地履行。
品名:________
規格:________
單位:________
數量:________
加工費:________
單價:________
金額:________
定作方供應原材料::________
原材料品名:________
規格:________
單位:________
數量:________
日期:________
成品單位耗用量:________
1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________
2.產品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。
定作方(甲方):_______________
承攬方(乙方):_______________
簽訂日期:________年________月________日
材料加工承攬合同 篇13
承攬方:__________縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:__________縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:______
一,材種:______柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:______按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:______按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:______本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_____________年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:______由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:______由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:______乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的'違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:______在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于_______年______月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:__________縣木具廠
代表人:______
地址:______
電話:______
開戶銀行:__________縣支行營業所
帳號:______
乙方:__________縣百貨公司
代表人:______
地址:______
電話:______
開戶銀行:__________縣支行
帳號:______
日期:______
材料加工承攬合同 篇14
定作方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名:
規格:
單位:
數量:
備注:
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:___年___月___日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:___年___月___日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于____年__月__日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的.交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件____元(或總報酬____元)
2、報酬的支付采取以下方式
a甲方應于____年__月__日支付乙方____元,于____年__月__日支付乙方____元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方____元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到____元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
八、包裝要求及費用負擔:
由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔:
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。
2、加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由方承擔。
十、乙方違約責任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方____元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任:
1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。
3、在甲方遲延接受期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發生爭議,應協商解決,如協商不成,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區,由雙方授權代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:
授權代表:
乙方:
授權代表:
___年___月___日
材料加工承攬合同 篇15
甲方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點:
乙方:
地址:
電話:
法定代表人:
合同訂立地點:
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致,訂立本合同,共同遵守。
第一條加工地材名稱及單價
一、砂石料加工為綜合包干單價,單價內含人工費、機械維修費、材料費、場內轉堆費、場內裝車費、所有加工用電費、機械燃油費付郵費、料具費、照明費、所有人員工資、人員進出場費、管理費、利潤等。
二、乙方在開工后,必須買好所有人員的工傷保、醫保及社保。
第二條機械及原材料提供方式甲方提供原材料到碎石廠現場,提供所有設備,由乙方利用路基挖方料進行加工成甲方所需要的砂、碎石產品。
第三條加工砂石料質量要求
乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進行加工,其質量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標準。
第四條加工砂石料數量
本工程在________時間內預計加工砂石料數量合計為________萬33,具體數量由甲方向乙方下達使用計劃,乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃,確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃,乙方需服從甲方整體安排。
第五條砂石料數量確認方法及價款支付方式
一、每月_____日甲方組織相關部門對本月砂、碎石等用料清理匯總,以甲方簽認過領料單作為計算依據制作計價單,并扣除乙方在甲方領取的油料、五金等材料總價款,該計價單由甲方計劃經營部、工程部、機物部進行簽認,經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋加蓋甲方印章,作為支付乙方價款的憑據。
二、甲方根據計價單按80%的比例支付計量款,另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內付清給乙方,保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內不計利息退還。。
第六條甲方權利義務
一、指派工程技術人員和現場管理人員,實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理,對乙方工作進行監督、檢查和驗收。
二、若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求,甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務,終止與乙方的合同關系,合同終止時一次性付清乙方所有的加工產品計量費用。
三、負責提供施工用電引入到乙方加工場地,如有場地電機超負荷運轉造成變壓器損壞乙方概不負責。
四、負責提供施工用水引入到乙方加工場地內。
五、負責協調關系。
六、負責下達砂、碎石等石料需用量計劃,確保每天所需的石料。
七、負責組織車輛運輸吧原材料運輸到乙方施工現場,并承擔運輸費用。
第七條乙方權利和義務
在滿足合同約定的前提下,乙方有權對自有人員、甲方提供的設備進行合理調配,在甲方的監督下自主組織砂石料的加工等相關事項。
一、上足本工作的生產工人,保證生產需要,負責按甲方要求組織崗前培訓,組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。乙方必須進行安全崗位培訓,嚴格按照安全生產操作規程操作,若出現一切安全事故、一切經濟責任及法律責任由乙方自理,甲方不承擔任何責任。
二、在合同期內,乙方應在生產加工區域內設置安全警示標志,做好生產加工過程中的安全管理工作,有義務配合甲方安全文明施工和迎接上級領導的檢查工作。
第八條違約責任
一、乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量,因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量,需去其他料場采購時,價差費用由乙方承擔,如因甲方原材料供應不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費用與甲方承擔,且停工達______天以上甲方需負責支付乙方停工期間費用。
二、原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用,乙方不得對外銷售;生產線設施、設備,僅用于本項目砂石料加工,乙方不得對外承接其他加工任務。否則,乙方承擔_______萬元人民幣的違約金,連續兩次發生上述行為,甲方有權解除合同。
三、乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則,甲方有權終止合同,并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。
四、乙方應采取有效安全保衛措施,保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件,相關損失由乙方自行承擔。
第九條履約保證
提供履約保證金______萬元。
第十條爭議解決方法
在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。
第十一條協議的生效
本合同經雙方簽字蓋章后生效。
第十二條附則
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜雙方另行商定,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執_____份;乙方執_____份。
甲方:
授權代理人:
合同訂立日期:
乙方:
授權代理人:
合同訂立日期:
材料加工承攬合同 篇16
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方在制作過程中必須按照甲方提供的樣本進行,且僅由本人完成制作。如私自組織他人進行加工或進行技術轉讓,需事先獲得廠方的`同意方可進行,否則將視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本協議有兩份,每份相同,并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份,自簽署蓋章之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
材料加工承攬合同 篇17
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額 (大寫):
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴茫梢粤斫樱
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發現定作人提供的`圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫 )元。
第十四條 本合同解除的條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
。ㄒ唬┨峤恢俨梦瘑T會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ蛉嗣穹ㄔ浩鹪V。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
法定代表人:
居民身份證號碼:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
郵政編碼:
監制部門:
印制單位:
材料加工承攬合同 篇18
合同編號___________
簽訂日期__年__月__日
供方(全稱):______
需方(全稱):______
根據《中華人民共和國經濟合同法》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提供日期:
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│規│ │ │ │金│ 分期交(收)貨數量 │超欠幅度│
│名│格│單位│數量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
│ │ │ │ │ │ │ 月│ 月│ 月│ 月│ 月│ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│總金額(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分$___ │
└──────────────────────────────────┘
二、質量標準、驗收方法及地點:
____________________________________
三、原材料來源及互利方法:
____________________________________
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
____________________________________
五、貨款結算時間及方法:
____________________________________
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:______________
七、經濟責任:
____________________________________
八、其他:
____________________________________
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
____________________________________
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主 管部門備案。
____________________________________
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國經濟 合同法》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
____________________________________
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本 份,送雙方業務主管部門、 銀行各一份,工商行政管理機關二份。
____________________________________
十三、本合同有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
─────────────────┬──────────────────
供方:法人委托書號碼___ │需方:法人委托書號碼___
營業執照號碼 │ 營業執照號碼
─────────────────┼──────────────────
供 方:(蓋章) │需 方:(蓋章)
│
負責人: │負責人:
│
代 表:(簽字) │代 表:(簽字)
│
開戶銀行: 帳號: │開戶銀行: 帳號:
│
電話號碼: 電掛: │電話號碼: 電掛:
│
住 址: │住 址:
─────────────────┴──────────────────
(注:因欄目所限,內容較多的可加附頁于后)
材料加工承攬合同 篇19
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交______________委員會_____;
。2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________?地址:_______________________
_________年____月____日?_________年____月____日
簽訂地點:___________________?簽訂地點:___________________
材料加工承攬合同 篇20
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復印件
加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
_______年_______月_______日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
根據《_____》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《_____》有關規定,向合同_____機關提出書面申訴,要求調解、_____處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經雙方友好協商,現簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規格
單位
數量
單價
金額
分期交(收)貨數量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.
2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。
三、質量檢驗及驗收辦法:
定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續,運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,并且取得對方同意。
委托承運人運輸的,以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
。1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
。2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規定日期付款的,除應該繼續付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
。4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
。1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的,承攬方應照數補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
(2)包裝不符合合同規定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。
。4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的,除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協商解決,協商不成,任何一方均可向_________市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
?服裝加工合同 ?鋼筋加工合同 ?加工貿易合同 ?進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
材料加工承攬合同 篇21
答辯人:_________
地址:_________,聯系電話:_________被答辯人:_________
地址:_________,聯系電話:_________答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案,日前答辯人已向上海_____委員會提起_____申請,貴會已予以立案受理。現被答辯人向貴會提出對_____協議效力及_____管轄異議,對此,答辯人特作如下答辯:
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定:“如經協商仍不能達成一致,甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會提起_____!彪m然該約定上海市_____委員會與上海_____委員會有一字之差,但是能夠確定就是指上海_____委員會。
二、盡管上海市的區域內有二家_____機構,但是屬于上海市的`_____機構僅此一家,另一_____機構中國國際經濟貿易_____委員會上海分會,顧名思義不屬上海市,他只是中國國際經濟貿易_____委員會派出機構,不屬上海市。
根據最高院關于適用解釋第三條規定,“_____協議約定的_____機構名稱不準確,但能夠確定具體的_____機構的,應當認定選定了_____機構”。因此,雖然雙方約定是上海市_____委員會,名稱不夠準確,但無可爭議就是上海_____委員會,應當認定選定了_____機構。該_____協議有效,上海_____委員會具有管轄權。
受理本案符合法律規定,被答辯人提出管轄權異議于法相悖,懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海_____委員會
答辯人:____________
特別授權代理人:____________
材料加工承攬合同 篇22
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,本著公平合理的協作原則,明確雙方的權利、義務和經濟責任,經雙方同意簽訂本合同,以利共同遵守。
一、訂立合同單位
發包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
二、工程概況
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 承包范圍:鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝
三、工程工期:20xx年 月 日開工至20xx年 月 日竣工,總工期 50天。
1、 乙方必須按照甲方的要求組織施工,接受甲方對進度、質量的檢查監督。
2、 乙方必須按照合同約定時間開工竣工。
3、 在施工過程中,如遇以下情況則工期延誤:
四、合同文件
合同文件應能互相解釋、互為說明,組成合同的文件及優先順序如下:
1、 本合同協議書
2、 施工圖紙(包括土建施工圖)
3、 雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等 業主認可的工期延誤。 收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。 甲方原因造成的工期延誤。 人力不可抗拒因素。(如:地震,雨雪天等)
五、承包方式
1、 本單位工程采用綜合單價包干,平米造價220元/平米,平米造價:330元/米,建筑面積:共計 平米。
2、 工程總造價: 萬元( 元 )以上全部為含稅價格。
3、 本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。
4、 承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工,包機械)
5、安全文明施工:甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)
6、未經甲方同意,乙方無權私自轉包本工程。若發生,甲方將追究違約責任或有權終止合同,由此所引起的各種損失由乙方負責。
六、 工程造價的確定及工程款支付
此工程總造價為 元,在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十,合計 元,工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十,合計 元, 留取百分之十的質保金, 元,一年后此工程無任何質量問題全額付清。
七、工程變更
1、工程設計變更
1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用,須提前通知乙方,否則甲方承擔由此發生的費用,并賠償乙方的有關損失,并延長延誤的工期。
八、材料、機械
8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產品,對與設計和規范要求不符的產品,甲方拒絕收用。
本工程主要材料如下:
8.1.1、圍護部分:墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網,彩涂板負差不小于0.03mm
8.1.2、鋼架部分:鋼梁為焊接H型鋼(480~285)X200X6X10,節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88
8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160202.5鋼板負差不大于0.3mm
8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓
8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。
8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。
九、工程施工
1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合,嚴格按照施工方案施工。
2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。
十、安全責任
1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。
2、甲方指派專職安全員負責指導,監督施工現場的安全生產,乙方必須配合甲方安全管理人員,監督安全管理人員的工作,接受并服從甲方管理人員的指揮。
3、乙方應遵守甲方制訂的各項安全管理規章制度。
4、嚴禁非施工人員進入施工現場,乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患,乙方必須及時整改,杜絕重大傷亡事故。
5、現場人員發生傷亡事故后,雙方應盡力施救,同時保護好現場,以便有關部門進行堪察。
6、現場責任:
乙方在施工過程中如發生意外事故,責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。
十一、質量安全及驗收
1、本工程質量目標:乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。
2、乙方應認真按照甲方安排組織施工,隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。
3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責,必須符合質量驗收標準。
4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質量要求,乙方應按照甲方要求進行返工、返修,費用由乙方承擔。
5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂,乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。
十二、文明施工目標
1、 乙方必須遵守當地政府主管部門、建筑行業中文明施工的有關規定,按照甲方要求對工人實行標準化管理。
2、 乙方必須派專人清理施工現場及生活區,保持施工現場及生活區的整潔,做到無垃圾和污水。
3、 搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。
4、 乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。
十三、雙方權利和義務
甲方的責任
1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關系。
2、提供施工電源到施工區域,提供施工水源到施工區域。
3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方,否則造成的損失由甲承擔。
4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后,甲方方可進行裝飾、裝修。
5、及時進行中間驗收。
6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。
乙方的責任
1、按合同文件的規定,按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。
2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。
3、服從甲方的工作安排,遵守甲方的各項規章制度。
4、做好安全生產、文明施工。
5、愛護公共設施及設備,若損壞則照價賠償。
6、執行甲方的安全計劃安排,參加甲方組織的安全例會,施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生,若發生質量及安全事故,及時向甲方報告并協助甲方進行調查處理。
7、接受甲方代表的監督、檢查。
十四、竣工驗收
1、 工程具備驗收條件,乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。
2、 甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收,并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改,并承擔由自身原因造成的修改費用。
十五、違約金
1、 如乙方的施工進度,工程質量不能滿足甲方總體要求,同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期,質量要求 時,甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工, 以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有 經濟損失。
2、 因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規定的義務時,乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失,此違約金從乙方工程款中扣除。
3、 因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務時,甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失,并向乙方支付違約金。 十六、仲裁和訴訟
1、 甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端,雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。
2、 雙方應嚴格執行合同條款,并本著友好合作精神,處理合同期間的各類問題,盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議,按下列原則處理:
(1)雙方發生爭議,首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內,雙方應保證合同的繼續執行。
(2)雙方接受調解結果,應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受,或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行,任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。
(3)如任何一方不接受仲裁,可要求法院判決。
十七、其它
1、本協議未盡事宜,雙方友好協商解決。
2、本協議一式六份,甲方執四份,乙方執二份。
甲方:(章) 乙方:(章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
帳戶名: 帳戶名:
帳 號: 帳 號:
開戶行: 開戶行:
協議簽訂日期: 年 月 日
材料加工承攬合同 篇23
定作方:(簡稱甲方)
承攬方:(簡稱乙方)
經雙方協商一致,訂立下列條款,共同信守。
定做產品:
品名___________
規格型號___________
單位___________
數量___________
單價___________
價款或酬金___________
1.產品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規格、數量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
。1)承攬方的'違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
。2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協議,作為附件。
9.本合同執行中發生糾紛,雙方應及時協商解決,協商不成時,任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式____份,正本雙方各執____份。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期:____年____月____日
定作方:
承攬方:
材料加工承攬合同 篇24
甲方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
乙方:_______(姓名,身份證號碼,住址,電話)
甲方擬將位于___縣__鎮__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下,經協商自愿簽訂本合同。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供建設所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。
2、乙方確保具有從事農村房屋建設的成熟經驗,負責施工建設并根據甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應合理、節約用料,嚴禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰,做到工完場清料凈,并按常規要求配比施工。在施工中若發現造成材料損失、浪費,甲方有權責令整改并罰款,在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備、用具,如:架管、架板、攪拌機、升降設備、模板、模具、斗車、_____、焊接機、撮箕、桶、防護網等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決,費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設,工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的,可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、工程質量及施工要求
1、乙方應當本著保質保量的原則,按照甲方的要求施工并加強質量監督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結構的關鍵性(如地基、澆鑄)部分須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。
5、基礎:基槽60公分,圈梁40公分,基石40公分,使用石頭30立方米。
6、墻體:外墻高米,內墻高米,砌筑時內外錯縫采用水泥沙漿,為避免磚塊間空隙較大必須采用三?一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉),且灰縫厚度不得超過mm。
墻體經水泥清光后面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁:過梁高度不低于公分,鋼筋直徑不宜小于毫米,剛箍直徑不低于毫米,最大距不宜超過毫米,圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂:現澆厚度為公分,表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道:......
三、工程款結算及支付
1、工程款總額及計算方式:工程款為人民幣:69580元(大寫:陸萬玖仟伍佰捌拾元整),以承建房屋面積為基準,按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。
2、付款時間:地基完工經甲方驗收合格后___天內給付地基工程款;主體工程完工經甲方驗收合格后___天付款___,在房屋峻工(包括內外墻清光且水泥地坪完工)并經甲方檢驗合格后____天內給付余款。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;因此給甲方造成損失的,由乙方賠償。
如果一年內現澆滲漏,乙方須賠償因此給甲方造成的損失,并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發生的一切爭議時,雙方應友好協商解決;協商不成,雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜,經雙方協商同意簽訂補充合同的,補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂時間:_______年_______月_______日
材料加工承攬合同 篇25
承 攬 方:
地 址:
法定代表人:
定 作 方:
地 址:
法定代表人:
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按 項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
年 月 日
承攬方:________________________
代表人:________________________
年 月 日
材料加工承攬合同 篇26
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經過協商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執行。
一、乙方負責為甲方加工所有需要雕花的產品,產品雕花單價雙方確認,(詳見附件《雕花單價表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機,打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產品。樣品經甲、乙雙方共同簽字確認后予以封存。
五、乙方嚴格按照甲方提供的樣品或設計圖紙進行加工,甲方提供的樣品或設計圖紙在正常情況下,能生產或制作出符合甲方產品要求及質量標準,并由甲方自行決定是否變更設計圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內必須完工,_________套以下的_______天內必須完工,___________套以下的_______天內必須完工。特殊情況加急的,在雙方協定的期限內完工,非標的必須在兩天內完工。
七、甲方品質管理員有權驗收乙方為甲方加工的雕花產品,乙方必須給予配合與協助。驗收不合格產品,乙方必須負責無條件返修。乙方不得對其進行刁難或進行賄賂,一經查明有此種行為,甲方有權終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產品,必須完全配套,并由甲方品質管理員驗收簽名,甲方生產管理人員簽名確認,方可結算加工費。
九、加工費按月結算。當月加工的產品,乙方必須在下月______號前將當月加工的`產品《過料單》交給甲方財務部予以確認,甲方在下月底____日前將當月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責任:
1、乙方不能按期限交貨,應當向甲方償付違約金。違約金計算,每遲延一天,按其價款總額的_______%計算,還應當繼續履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關產品機密及信息。否則甲方有權向乙方追究相關損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成,可以向佛山市禪城區人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協商解決。雕花加工單價為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
材料加工承攬合同 篇27
定作方: (以下簡稱:甲方)
承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,現就甲方委托乙方加工定作 產品一事,經甲乙雙方友好協商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規定的商業交易能力,并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權經辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、 營業執照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經代理人身份證。
第二部分 合同內容
第一條:合同條款術語定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產甲方產品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同出現不一致時處理準則
本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現不一致時,則以合同附件為準。
第三條:加工產品在合同期內,甲方委托乙方加工產品數量如下:
訂單中另行確認;
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產前進行書面確認,并明確原材料的定額損耗,以《報價單》形式達成,并按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內,超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權,乙方不得自行處理節余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產工藝技術文件的提供
1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件,必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審,并經雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產期間,發現生產工藝技術要求不合理,應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失,由甲方賠償。
第六條:質量要求及驗收標準
1、乙方按照約定的國家標準或企業標準及技術規范的要求,提供合格的產品,嚴格委托加工產品的詳細名稱、規格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按ISO9001標準和雙方確認的技術規范與要求進行生產。
2、甲方需在檢測確認后,向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品,乙方所交付的合同標的物品質,必須達到或高于封樣樣品的品質。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經過乙方的驗收合格,方可進入生產,按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收,如果不符合甲方的驗收標準,乙方驗收時沒有發現,在生產中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明,質量認定以該機構的檢驗結果為準,如果檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1x5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量,允許有一定的偏差,具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權解除本合同。
第八條:結算方式
1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產。
2、有需要乙方代為采購甲方專用原材料的,甲方還需要將材料款、制版費用等相關款項全部匯到乙方帳戶,乙方收到款后安排組織生產。
3、甲方每次提貨,需要付清所提貨的全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時,作為貨款使用。
第九條:加工產品驗收及賠付
甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關報告,經乙方認可后,甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用,或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品,乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1、驗收交貨地點: 乙方廠區內,甲方自提。
2、經甲方確認運輸費的情況之下,乙方可以代辦運輸。
第十一條:逾期提貨
1、乙方完成訂單產品生產后,根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產品的`總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益。
2、甲方如逾期提貨,但根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間,10天以內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清,甲方不需償付違約金,但需要支付倉儲費,每逾期一天,按總額的0.5‰支付。甲方超過6個月未提貨的,且雙方未達成處理協議的,乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權,乙方有權處理該批產品,收回乙方應有權益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方都應遵守保密制度,雙方協商的所有內容不得向第三方透露。未經甲方許可,乙方不得留存、復制相關技術資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料,否則,乙方應賠付甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期內,由于不可抗力致使加工產品及原材料毀滅、損失的,乙方經有關部門證明后,可免除承擔違約責任。
第十四條、解決糾紛方式:
雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決,協商不成,任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方工作人員私自從甲方借款、借貸,包括產品及材料的調用等,沒有得到乙方書面蓋章文件同意的,均屬乙方工作人員的個人行為,與乙方無關,乙方均不認可,甲方不得借故拒絕履行合同義務。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經雙方法定代表或其授權人簽字與加蓋甲乙雙方公司公章后生效。
2、本合同有效期為自雙方簽字之日起為期一年。(生效日以雙方最后簽字的日期計算)。在本合同期滿2(兩)個月內,任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同有效期順延一年。
3、本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定作為本合同的附件,與本合同具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價單
2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單
甲方:地址: 法人代表: 委托代理人: 電話: 郵政編碼:
材料加工承攬合同 篇28
甲 方:(以下簡稱甲方)
乙 方:
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝,此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:書柜尺寸
長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。
第二條:材料要求
站腳6030扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 2525方管厚度:2cm。2525角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書柜漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20xx0.00元)
第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。
第七條:交貨時間:乙方必須保證在20xx年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗收合格后,乙方需提供正式發票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:
乙方:
年月日: